Grandstand and Canopy Project 9/2026

Katsomo- ja katoshanke 9/2026 1. HANKINNAN KOHDE JA TAVOITTEET Kuusan nuorisoseura ry pyytää tarjouksia katsomo- ja katoshankkeesta. Hanke käsittää seuraavat kokonaisuudet: (Tarkemmin leikkaus A-A suunnitelmissa) -Kesäteatterin katsomo: n. 500 paikkaa ja Katsomon katos: n. 330 m² (suunnitelmien mukaan) -Maatyöt, tukimuuri, salaoja- ja sadevesijärjestelmä, routasuojaus + alaosan antura Tilaaja toteuttaa osan töistä talkoilla. 2. URAKAN SISÄLTÖ JA TARJOUSPYYNTÖ Hanke sisältää kaksi (2) eri tarjottavaa kokonaisurakkaa (tarjouksen tulee sisältää kaikki työt, tarvikkeet, matkakulut ja velvoitteet): - 1 Katsomo (n. 500 paikkaa), katsomon katos (n. 330 m²) sekä kaikki näihin liittyvät rakennustekniset työt ja perustukset, rakenne- ja erikoissuunnitelmat, sekä rakennusvalvonnan vaatiman päärakennesuunnittelijan - 2 Maanrakennustyöt, maanpaineseinä rakennesuunnitelmineen sekä routasuojaus. - Tarjoajan tulee antaa kiinteähintainen tarjous kustakin tarjoamastaan kohdasta (1-2) erikseen (alv 0 %). - Hankkeen lupakuvat ja rajapinnat löytyvät tarjouspyynnön liitteenä olevista suunnitelmista ja dokumenteista. Tarjousten pohjana käytetään lupakuvia. - Tarjousten voimassaoloaika 3 kk. - Tilaaja ei käsittele vaihtoehtotarjouksia. - Melua aiheuttavat työt pitää suorittaa arkipäivinä klo 7.00-18.00 välisenä aikana (muina aikoina tarvitaan tilaajalta etukäteistä hyväksyntää). - aikataulutus sovitaan urakoitsijoiden kesken päätösvaiheessa. - Molempien osa-alueiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana oman osuuden kohdalla. AIKATAULU, VIIVÄSTYSSAKKO JA TAKUU Aikataulu on kriittinen kesäteatterin esityskauden vuoksi. -Purku: Tilaaja purkaa vanhat rakenteet (poislukien perustukset) talkoilla vuoden 2026 aikana. -Työmaan aloitus: 15.3.2027 (sään salliessa). -Hanke maanrakennuksen ja maanpaineseinän osalta valmis: 15.4.2027 (kohde vastaanotettuna ja siivottuna). -Hanke katsomon ja katoksen osalta osalta valmis: 15.6.2027 (kohde vastaanotettuna ja siivottuna). -Erityishuomio: 3.5.2027 alkaen näyttämöalueen on oltava vapaana teatterin käyttöön ilta-aikoina ja viikonloppuisin sekä sinne pitää pystyä rakentamaan näytelmän kulissit. -Työmaatuvallisuus: Nuorisoseuran piha ja talo on käytössä hankkeen ajan, joka pitää ottaa huomioon. Hankkeen on tarkoitus valmistua 15.6.2027 mennessä Viivästyssakko: - Mikäli kohde ei ole vastaanottokelpoinen 15.6.2027 mennessä, urakoitsija maksaa viivästyssakkoa 1,0 % (alv 0 %) urakkahinnasta per alkava viikko. - Mikäli viivästys jatkuu 1.7.2027 yli, tilaajalla on oikeus periä sakon lisäksi korvaus välittömistä taloudellisista vahingoista (esim. menetetyt tulot kesäteatterikaudelta). Takuu: -Yleinen takuuaika: 2 vuotta (alkaa koko urakan hyväksytystä vastaanotosta). -Erityistakuu: vesikate 10 vuotta ja teräsrakenteet 5 vuotta. -Kymmenvuotisvastuu: YSE 1998 mukainen vastuu piilevistä virheistä 10 vuotta. -Urakoitsijan on asetettava rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaiset vakuudet. *Rakennusajan vakuus on 10 % urakkahinnasta (alv 0 %) *Takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta (alv 0 %). Vakuuden on oltava voimassa 3 kk yli takuuajan päättymisen. *Vakuudeksi hyväksytään pankkitakaus, vakuutusyhtiön takaus tai tilaajan hyväksymä muu vakuus.ALIURAKOITSIJAT -Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan käyttämänsä aliurakoitsijat tilaajalle ennen näiden työn aloitusta. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset vaaditaan koko ketjulta. -Tilaajalla on oikeus hylätä aliurakoitsija, mikäli tämä ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai tilaajavastuulain mukaisia velvoitteita. Muuta: -Voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä veronumero kaikilla työntekijöillä. -Nuorisoseuran pihan ja talon aktiivinen käyttö on huomioitava työturvallisuudessa. TARJOAJIEN POISSULKEMINEN JA SOVELTUVUUS SEKÄ ESITTELYT(Hankintalaki 1397/2016) Pakolliset poissulkemisperusteet (80 §): Hankintayksikkö sulkee tarjoajan pois kilpailutuksesta, mikäli tarjoajaa tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä koskee hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu lainvoimainen tuomio. Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet (81 §): Hankintayksikkö voi sulkea tarjoajan pois kilpailutuksesta, jos tarjoaja: -On konkurssissa, purkamis- tai saneerausmenettelyssä. -On syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen. -On laiminlyönyt verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisen. -On aiemmissa hankintasopimuksissa syyllistynyt merkittäviin puutteisiin. Tarjoajan on täytettävä tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset velvoitteet. Soveltuvuuden arvioimiseksi tarjoajan tulee toimittaa: -Enintään 3 kk vanhat todistukset verojen maksamisesta, eläkevakuutuksista ja työehtosopimuksesta. -Selvitys voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta (vähintään 500 000 €) . - Kohteeseen tutustuminen on suositeltavaa. -Tarjouksen ja liitteiden tulee olla suomenkielisiä. - Yhteyshenkilö: Tapio Myllylä, 043 824 8504, tapio@rakennussuunnittelumyllyla.fi.Sijainti: Koskelantie 43, 41370 Kuusa.,