Germany - Repair and maintenance services - COSMOS - Maintenance of process systems on DC network installations of TenneT TSO GmbH

COSMOS: Combined Offshore Maintenance and Operation Services Der Leistungsumfang der Ausschreibung beinhaltet die Informationen zu "Instandhaltung von verfahrenstechnischcen Systemen an DC-Netzanlagen der TenneT TSO GmbH". Im Rahmen der Rahmenvereinbarung hat der Auftragnehmer wiederkehrende und nicht wiederkehrenden Instandhaltung durchzuführen und dabei die technische Betriebsbereitschaft, Sicherheit und Konformität sicherzustellen. Dieses betrifft folgende Lose: Los 1 - HVA/C Los 2 - Kältetechnik Los 3 - Pumpen Los 4 - Aufzüge Los 5 - Dieselgeneratoren & Kompressoren Los 6 - Abwasseranlage Los 7 - Antifouling Los 8 - Krananlagen & Hebemittel Los 9 - Rettungsmittel Los 10 - Onshore Gebäudetechnik Vertragslaufzeit: 01.03.2028 - 28.02.2032 mit je 2 Verlängerungsoptionen um weitere 24 Monate Bewertungskriterien: - Preis: 50% - Kommerzielle Vertragsklauseln (Vertragsstrafen): 10% - Konzept zur Leistungserbringung: 40% (75% Kapazität/Technische Lösung & 25% HSE) Verhandlung mit wie vielen Bietern (ggf. pro Los): Drei Zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen soll eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden. Dazu verwenden Sie das zum Download bereitgestellte Dokument "COSMOS-Verfahrenstechnik-Ausschreibung Geheimhaltungsvereinbarung" und senden das von Ihnen unterzeichnete Exemplar an alle folgenden E-Mail-Adressen: 1) martijnjasper.manck@tennet.eu 2) sabine.werner@tennet.eu 3) wiebke.isensee@tennet.eu Bewerbern ist es jederzeit während des Teilnahmeantragsverfahrens erlaubt, unterzeichnete NDAs an den Auftraggeber zu übermitteln. Der Auftraggeber wird dem Bewerber nach einer erfolgten Plausibilitätsprüfung, Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen gewähren. Hieraus kann der Bewerber noch nicht ableiten, dass der Auftraggeber die Eignung des Bewerbers für die weitere Teilnahme am Ausschreibungsverfahren attestiert. Diesbezüglich wird der Auftraggeber nach Ablauf der Teilnahmeantragsfrist gesonderte Aufforderungen zur Angebotsabgabe an die für das Ausschreibungsverfahren zugelassenen Bieter übersenden. Der Teilnahmeantrag muss rechtzeitig und zwar spätestens bis zur Teilnahmeantragsfrist zum 17.08.2026 um 12:00 Uhr, MEZ über die e-Vergabe-Plattform Mercell eingegangen sein. Individuelle Fristverlängerungen werden nicht gewährt. Hinweise zur Einreichung der Teilnahmeanträge: Eine Einreichung des Teilnahmeantrags auf dem Postweg, per E-Mail oder per Telefax ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe kann zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führen. Informationen oder Unterlagen, die nicht in Deutscher Sprache sind, muss eine qualifizierte Übersetzung beigefügt werden. Die Vergabestelle erachtet Unterschriften für den Teilnahmewettbewerb in digitaler Form (e-Signatur oder Scan) und ohne Stempel oder in Textform nach § 126 b BGB als ausreichend. Bitte beachten Sie alle auf Mercell zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen sowie alle Informationen des Verfahrensleitfadens. Sollten Sie technische Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an Mercell: Servicedesk Mercell: https://contact.mercell.com/?lang=de Telefon:+31 (0) 85-001 4593 Öffnungszeiten: 9:00-17:00 MEZ Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der HVA/C-Anlagen auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Hierzu zählen insbesondere sämtliche raumlufttechnischen Anlagen, Klimageräte, Umluftkühlgeräte (FCU), Lüftungs- und Abluftanlagen, Luftleitungssysteme, Brand- und Rauchschutzklappen, Entfeuchtersysteme sowie die zugehörigen Mess-, Steuer- und Regelungseinrichtungen (MSR). Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.; Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der kältetechnischen Anlagen, Geräte, Aggregate und Betriebsmittel, ins-besondere der Chiller, Kältesätze, VRF/VRV-Systeme, Splitklimaanlagen, Reefer-Container sowie Carrier-Anlagen auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich des Kältemittelmanagements durchzuführen.; Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der trockenaufgestellten Pumpensysteme einschließlich der zugehörigen mechanischen und antriebstechnischen Komponenten auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich der Stammdatenaufnahme, der Lagerungs-, Logistik- und Serviceleistungen sowie des Reverse Engineerings durchzuführen.; Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der Aufzugsanlagen einschließlich ihrer elektronischen und mechanischen Bauteile auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen, die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandsetzungsmaßnahmen sowie die Unterstützung bei wiederkehrenden Prüfungen durchzuführen.; Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der Dieselgeneratoren und Kompressoren einschließlich ihrer zugehörigen mechanischen, elektrischen und medienführenden Komponenten auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.; Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der biologischen und mechanischen Abwasserbehandlungsanlagen einschließlich der zugehörigen Anlagenteile auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich der Entstörung durchzuführen.; Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der Antifouling- bzw. Hypochloritanlagen einschließlich der zugehörigen Anlagenteile auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.; Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der Krananlagen und Hebemittel, insbesondere der Sockelkrane, Brückenkrane, Mobilkrane, Davit-Krane sowie der sonstigen Hebe- und Lastaufnahmeeinrichtungen auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich der Unterstützung bei Prüftätigkeiten durchzuführen.; Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der Rettungsmittel, insbesondere der Rettungsboote, Rettungsinseln, Davit-Anlagen, sonstigen losen Rettungs- und Notfallausrüstung sowie der tragbaren und fest installierten Feuerlösch- und Rettungsausrüstung auf den Offshore-Plattformen, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.; Ziel und mithin definierter Werkerfolg ist die dauerhafte Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit, Betriebssicherheit sowie der technischen und regulatorischen Konformität der im Leistungsumfang enthaltenen gebäudetechnischen Anlagen, Systeme, Einrichtungen und Betriebsmittel an den Onshore-Standorten des AG, gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln, Normen und Vorschriften. Hierzu zählen insbesondere HVA/C-Anlagen, kältetechnische Anlagen, Dieselgeneratoren und Netzersatzanlagen, Krananlagen, Hebemittel, Rettungsmittel, Anschlageinrichtungen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), Türen und Tore, ortsfeste Leitern, Dächer sowie weitere im Leistungsverzeichnis aufgeführte technische Anlagen und Einrichtungen. Darüber hinaus sind die wiederkehrenden sowie die im Leistungsumfang enthaltenen nicht wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.