Skip to content
Aperlena
Free alerts

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) verified 9 hours ago Contract notice

BAU 2027: construction, furnishing, assembly and dismantling of an exhibition stand with support facilities

Original BAU 2027: WYKONANIE ZABUDOWY STOISKA WRAZ Z ZAPLECZEM Z WYPOSAŻENIEM ORAZ USŁUGĄ MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISKA

Open Poland Furniture & appliances

Buyer Zakład GRABO Waldemar Irzyk

7 days left

Key facts

Closes
23:59 (UTC+2)
Estimated value
€5,039
converted from PLN
  1. Published
  2. Today
  3. Deadline open for 8 days
  4. Awarded pending

Bidding window

7 days from publication to deadline

Shorter than usual

Notices of this kind (Poland, below the EU threshold) give a median of 12 days, half of them between 8 and 15 days, based on 95,282 notices of the last two years. Fewer days than three in four comparable notices. Check the documents early and ask questions before the clarification deadline.

View the official notice Watch this tender
Add to calendar

If the deadline moves or the notice is corrected, we email you. Log in

Summary

Machine-generated summary

The buyer, GRABO, is procuring a complete service for the preparation, construction, furnishing, assembly, technical support and dismantling of its exhibition stand at the BAU 2027 trade fair in Munich, hall B5, stand 429, with a surface area of 30 square metres (6.00 x 5.00 m), held from 11 to 15 January 2027. The works are carried out under project FENG.02.25-IP.02-0085/25, which aims to strengthen the export potential of the GRABO plant and promote the product brand and the Polish Economy Brand. The stand design must follow the parameters in annex 2, and solutions with equal or better technical parameters are allowed. The contractor must provide a coordinator, rapid fault reporting and repair during the fair, plus a handover protocol after dismantling.

Key points

Place of performance
Monachium
Reference
2026-130936-294890
Projekt: FENG.02.25-IP.02-0085/25 - Wzmocnienie potencjału eksportowego Zakładu GRABO na rynkach międzynarodowych w celu promowania marki produktowej oraz Marki Polskiej Gospodarki. Część 1: WYKONANIE ZABUDOWY STOISKA BAU 2027 (wartość szacunkowa: 22000,00 PLN) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przygotowania, wykonania, wyposażenia, montażu, obsługi technicznej w zakresie własnej zabudowy i demontażu stoiska GRABO podczas targów BAU 2027 (11-15 stycznia 2027 r.) w Monachium, hala B5, stoisko 429, powierzchnia 30 m² (6,00 × 5,00 m) zgodnie z parametryzacją w załączniku nr 2. Ogłoszeniodawca dopuszcza w ramach każdego elementu, produktu i usługi możliwość zastosowania rozwiązań o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. Termin realizacji: W odpowiednich datach przed, w trakcie oraz po targach wymienionych w załączniku nr 2, z uwzględnieniem regulaminu i harmonogramu organizatora. Podwykonawstwo: Wykonawca zapewnia osobę koordynującą prace i kontakt z organizatorem oraz możliwość niezwłocznego zgłaszania i usuwania usterek przez cały okres udostępnienia stoiska. Odbiór i odpowiedzialność: 1. Wykonawca zapewnia sprawność wykonanych elementów w czasie targów, możliwość zgłaszania usterek oraz usunięcie nieprawidłowości wynikających z nienależytego wykonania usługi bez dodatkowej opłaty. 2. Najpóźniej po zakończeniu targów i demontażu strony sporządzą protokół potwierdzający realizację usług i zgodność wykonania z załącznikiem nr 2, działanie oświetlenia i wyposażenia. Usterki ujawnione podczas odbioru zostaną odnotowane, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia. 3. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zawinionym nienależytym wykonaniem prac oraz roszczenia organizatora pozostające w związku z naruszeniem przez Wykonawcę jego obowiązków. Szczegółowe, proporcjonalne kary umowne dotyczące opóźnienia i niewykonania świadczenia zostaną określone w umowie. Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich; pobrano 2026-10-14; dane przetworzone.
Original text
Numer ogłoszenia: 2026-130936-294890 Projekt: FENG.02.25-IP.02-0085/25 - Wzmocnienie potencjału eksportowego Zakładu GRABO na rynkach międzynarodowych w celu promowania marki produktowej oraz Marki Polskiej Gospodarki. Część 1: WYKONANIE ZABUDOWY STOISKA BAU 2027 (wartość szacunkowa: 22000,00 PLN) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przygotowania, wykonania, wyposażenia, montażu, obsługi technicznej w zakresie własnej zabudowy i demontażu stoiska GRABO podczas targów BAU 2027 (11-15 stycznia 2027 r.) w Monachium, hala B5, stoisko 429, powierzchnia 30 m² (6,00 × 5,00 m) zgodnie z parametryzacją w załączniku nr 2. Ogłoszeniodawca dopuszcza w ramach każdego elementu, produktu i usługi możliwość zastosowania rozwiązań o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. Termin realizacji: W odpowiednich datach przed, w trakcie oraz po targach wymienionych w załączniku nr 2, z uwzględnieniem regulaminu i harmonogramu organizatora. Podwykonawstwo: Wykonawca zapewnia osobę koordynującą prace i kontakt z organizatorem oraz możliwość niezwłocznego zgłaszania i usuwania usterek przez cały okres udostępnienia stoiska. Odbiór i odpowiedzialność: 1. Wykonawca zapewnia sprawność wykonanych elementów w czasie targów, możliwość zgłaszania usterek oraz usunięcie nieprawidłowości wynikających z nienależytego wykonania usługi bez dodatkowej opłaty. 2. Najpóźniej po zakończeniu targów i demontażu strony sporządzą protokół potwierdzający realizację usług i zgodność wykonania z załącznikiem nr 2, działanie oświetlenia i wyposażenia. Usterki ujawnione podczas odbioru zostaną odnotowane, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia. 3. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zawinionym nienależytym wykonaniem prac oraz roszczenia organizatora pozostające w związku z naruszeniem przez Wykonawcę jego obowiązków. Szczegółowe, proporcjonalne kary umowne dotyczące opóźnienia i niewykonania świadczenia zostaną określone w umowie. CPV: 39133000-3 Zestawy wystawowe; 79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów Miejsce realizacji: Monachium Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich; pobrano 2026-10-14; dane przetworzone.

Bid or no-bid?

Six questions before you commit a team. Under each one, what the register holds on it. The answers are yours.

  1. Your call:

    Do we meet every eligibility criterion?

    The register holds nothing on this. The official documents will.

  2. Your call:

    Can we deliver this with the team we have?

    Estimated at €5,039.

  3. Your call:

    Do we have two comparable references?

    Comparable work is in Furniture & appliances.

  4. Check this first:

    Is the deadline realistic for a proper offer?

    7 days left, 5 of them working days.

  5. Your call:

    Is there a margin at the likely winning price?

    In this country this kind of contract is usually awarded for between €19,161 and €260,275.

  6. Your call:

    Do we know this buyer?

    The register holds nothing on this. The official documents will.

Can I bid?

Official source

Source: Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Always verify details on the official notice.

Report an error in this notice

Last verified against Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) 9 hours ago

Documents on Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) (Polish)

View the official notice

Expected award price

likely award for this notice, from its published estimate of €5,039
€3,779 to €5,543

Comparable awards in this country and sector came in at a median of 93% of their published estimate, half of them between 75% and 110%, based on 190 awards of the last 3 years.

Each award is compared with the estimate of the same lots, framework agreements excluded. A published estimate may include options and renewals, so an award under it is not always a discount.

What this market pays

The buyer has too few awards of its own in this sector, so this is the range of the last 1,286 awards for Furniture & appliances in Poland.

This notice
€5,039
Median award
€81,388
Middle half of past awards
€19,161 to €260,275

The estimate is smaller than three in four past awards.

Award values as published by the official sources. Use them as a guide, not a rule: scope, lots and duration differ between contracts.

The buyer

Full buyer profile

Zakład GRABO Waldemar Irzyk

Poland

This is the only notice from this buyer in the register so far, so there is no record to show yet.

This buyer has no award history in this sector yet. Usual winners, Furniture & appliances - Poland

Company Wins Total awarded Last win
Moje Bambino Sp. z o.o. 138 €1.3M Oct 2026
Simedu Sp. z o.o. 46 €5.4M Aug 2026
ALTARE spółka z ograniczona odpowiedzialnością 40 €41,445 Oct 2026
Nowa Szkoła Sp. z o.o. 36 €411,539 Oct 2026
Drzewiarz-Bis Sp z o.o. 34 €146,106 Oct 2026

Based on 3513 awards with a linked company profile over the last 2 years.

Market context

Larger than 12% of the open notices in Furniture & appliances across Europe.

open now in Furniture & appliances
3,442
median open notice
€149,038

Who wins in this market

Many suppliers

Poland · Furniture & appliances

different companies won awards here
1,900
of the awards went to the three most frequent winners
6%
buyers awarded contracts here
1,525

Based on 3,496 awards with a named winner over the last 3 years. Counted by award, not by value, because lot and framework amounts are not comparable. Concentrated means the three most frequent winners took 65% or more of the awards; many suppliers, under 35% with at least ten different winners.

Competition

tenders per lot on average (open and restricted procedures)
3.1
of those lots received a single tender
24%
of the awards went to companies based in another country
1%
of the tenders came from another country
2%

As the official award notices state them, over the last 3 years. Tenders per lot count open and restricted procedures only: in a negotiated procedure or a direct award a single tender is the procedure itself. The country is the one the notice gives for the winner.

Similar tenders

Open now

Awarded before

Never miss a tender like this

290 new notices in Furniture & appliances in Poland in the last 7 days. Get an email when new ones appear. Free.

Set up my alert

Or follow just its CPV code, Display units: an email when new tenders arrive under it, no account needed.

Follow CPV 39133000

Email me the new tenders under this code

Display units (39133000) and every code below it. Only new tenders, never the archive.

No account needed. We email you once to confirm the address, and every alert stops with one click.

7 days left

Open notice

Keyboard shortcuts

Read a list without reaching for the mouse. The shortcuts stay quiet while you type in a field.

j
Next result
k
Previous result
Enter
Open the result
n
Next page
p
Previous page
c
Compare this result
s
Shortlist this result
o
Open the result in a new tab
x
Set this result aside
/
Search from any page
Ctrl K
Search from any page
?
Show these shortcuts
Esc
Close

Start from a question

Browse by sector

Index

Close
Log in

Language