Skip to content
Aperlena
Language:

Belgium - Construction works - Demolition and reconstruction of buildings A10 and A19 and fitting out of changing rooms in building B19 at the SONACA site - Lot 3 - Fitting out changing rooms in building B19.

Original Belgique - Travaux de construction - Marché de travaux - Démolition et reconstruction des bâtiments A10 et A19 et aménagement des vestiaires des bâtiments B19 présents sur le site de la SONACA - Lot 3 - Aménagement des vestiaires dans le bâtiment B19.

Open Contract notice 20 days left
Watch this tender

Deadline 15 Oct. If it moves, an email when the register sees it. A correction: the same email. Your plan: decide by 1 Oct, questions by 1 Oct, draft by 8 Oct. Log in

  1. Published
  2. Today
  3. Deadline open for 35 days
  4. Awarded pending

The Aperlena Verdict

Open race

No supplier dominates: 5 different companies have won the last 6 comparable contracts from this buyer over 5 years. This is a genuinely open race.

Based on 6 comparable awards by this buyer in this sector over 5 years. Every verdict is recorded before the outcome and graded against the award notice. How we score ourselves.

Summary

Machine-generated summary

The buyer is procuring building fit-out works to install changing rooms in building B19 on the SONACA site in Belgium. This contract is Lot 3 of Market 2, part of a larger project divided into several markets and lots covering demolition, reconstruction, energy improvements and renovation of buildings on the site. Other lots have already been awarded separately. Because of the estimated value of the works, the contract is being awarded through a European open procedure, so eligible companies may submit bids.

Description

POINTS D’ATTENTION INFORMATIONS RELATIVES AU CONTEXTE DU MARCHE PROJET DIVISE EN PLUSIEURS MARCHES Le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la rénovation de bâtiments présents sur le site de la SONACA. Afin d’assurer une certaine continuité temporelle et en raison de l’ampleur et de la complexité du site et des travaux, le projet global est subdivisé en plusieurs « volets », subdivisés eux-mêmes en lots répartis en fonction de l’emplacement géographique des bâtiments dont il est question et de la nature des travaux à exécuter : Marché 1 (Volet B) : Amélioration énergétique (isolation, nouvelle toiture et bardage) - Phase 1 : o Lot 1 : Bâtiments A10, C02, C04, C05 o Lot 2 : Bâtiments A12, A17, A22, B01 o Lot 3 : Bâtiment A27 Marché 2 (Volets C-F-G) : Démolition et reconstruction des bâtiments A10 et A19 et aménagement des vestiaires des bâtiments B19, B09 et B10 : o Lot 1 : Démolition et reconstruction du bâtiment A10 o Lot 2 : Démolition et reconstruction du bâtiment A19 o Lot 3 : Aménagement des vestiaires du bâtiment B19 Marché 3 (Volet D) : Rénovation du bâtiment A13 : o Lot 1 : partie 1 o Lot 2 : partie 2 A ce stade, seuls les lots 1 et 2 du marché 1, le lot 1 du marché 2 et le lot 3 du marché 3 ont été attribués. Par ailleurs, le projet global ne comprend à ce stade que les volets B, C, F, G et D. D’autres volets peuvent toutefois à l’avenir être intégrés à ce projet. Le présent cahier spécial des charges ne concerne que le Marché 2 - Lot 3 relatif à l’aménagement des vestiaires du bâtiment B19. Les autres lots/marchés feront l’objet d’autres soumissions. En raison du montant estimé des travaux, le marché dans sa globalité doit passer par une procédure ouverte européenne. OBJET DU MARCHE Le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la rénovation de bâtiments présents sur le site de la SONACA, subdivisé en plusieurs « volets », subdivisés eux-mêmes en lots répartis en fonction de l’emplacement géographique des bâtiments dont il est question et de la nature des travaux à exécuter. Le présent cahier spécial des charges ne concerne que le Marché 2 - Lot 3, étant un marché de travaux ayant pour objet l’aménagement des vestiaires du bâtiment B19. Dans le cadre de ce cahier spécial des charges, l’appellation « marché » sera utilisée pour désigner le lot. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du nonrespect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges.

Official source

Source: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Always verify details on the official notice.

Last verified against TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) 1 week ago

View the official notice

More from this buyer

Full buyer profile

5 open tenders right now

Who usually wins this buyer's contracts in this sector

Company Wins Total awarded Last win
SM BALTEAU - WANTY 2 €22.4M Jul 2026
RETRIVAL; SOTRELCO; RENOVATION DE.CONSTRUCTION; Entreprises générales Louis Duchene; COLLIGNON ENG. 1 €7.1M Feb 2026
TRADECO BELGIUM 1 €1.7M Apr 2026
COLAS BELGIUM 1 €966,239 May 2026
LEXAR TECHNICS 1 €479,546 Feb 2026

Based on 6 awards with a linked company profile over the last 5 years.

What this buyer has paid before

Based on 6 comparable contracts this buyer awarded in this sector over the last 4 years.

€1.1M
Lower quartile
€4.0M
Median award
€6.9M
Upper quartile

Most recent awards

Award values as published by the official sources. Use them as a guide, not a rule: scope, lots and duration differ between contracts.

Similar tenders

Market context

Avg. open tender · Construction work
€31,738,765
25,823 open across Europe right now
Buyer track record on Aperlena
19 notices tracked · 8 awarded
€33,087,767 in awarded contracts

Never miss a tender like this

56 new notices in Construction work in Belgium in the last 7 days. Get an email when new ones appear. Free.

Set up my alert

20 days left

Source

Keyboard shortcuts

Read a list without reaching for the mouse. The shortcuts stay quiet while you type in a field.

j
Next result
k
Previous result
Enter
Open the result
n
Next page
p
Previous page
c
Compare this result
s
Shortlist this result
/
Jump to the search box
?
Show these shortcuts
Esc
Close