Zum Inhalt springen
Aperlena
Sprache:

Rumänien - Bau von Kreisverkehrsknoten - Technischer Entwurf und Ausführung der Arbeiten für die Autobahnring um Bukarest, km 0+000 - km 100+900, Abschnitt Nordring km 0+000 - 52+770 (Sicherstellung aller Verkehrsbeziehungen am Knoten DN7, km 9+400, mit der Autobahn A0)

Original România - Lucrări de construcţii de intersecţii cu sens giratoriu - Elaborare Proiect Tehnic si Executie Lucrari pentru Autostrada de centura Bucuresti, km 0+000 - km 100+900, sector Centura Nord km 0+000 - 52+770 (Asigurarea tuturor relatiilor de trafic in nodul rutier pe DN7 (km 9+400) cu Autostrada A0)

Offen Auftragsbekanntmachung Noch 1 Tag
Ausschreibung beobachten

Frist 24 Sep. Verschiebt sie sich, eine E-Mail, wenn das Register es sieht. Eine Berichtigung: dieselbe E-Mail. Anmelden

  1. Veröffentlicht
  2. Heute
  3. Frist 36 Tage offen
  4. Vergeben ausstehend

Das Aperlena-Urteil

Offenes Rennen

Kein Anbieter dominiert: 70 verschiedene Unternehmen haben die letzten 102 vergleichbaren Aufträge dieses Auftraggebers in 5 Jahren gewonnen. Ein wirklich offenes Rennen.

-79.6%
Erwarteter Endpreis gegenüber der Schätzung

Basierend auf 102 vergleichbaren Zuschlägen dieses Auftraggebers in dieser Branche über 5 Jahre. Jedes Urteil wird vor dem Ergebnis festgehalten und an der Zuschlagsbekanntmachung gemessen. Wie wir uns selbst bewerten.

Zusammenfassung

Maschinell erstellte Zusammenfassung

Gegenstand des Vertrags sind die Ausarbeitung des technischen Entwurfs und die Ausführung der Arbeiten für die Autobahnring um Bukarest (A0), Abschnitt Nordring km 0+000 bis km 52+770, insbesondere die Sicherstellung aller Verkehrsbeziehungen am Knoten zwischen der Straße DN7 (km 9+400) und der Autobahn A0. Der öffentliche Auftraggeber befindet sich in Rumänien. Weder ein geschätzter Vertragswert noch eine Frist für die Einreichung von Angeboten sind in der Bekanntmachung angegeben. Nach dem rumänischen Gesetz Nr. 98/2016 können interessierte Wirtschaftsteilnehmer bis 25 Tage vor der Angebotsfrist Klärungsanfragen stellen; der Auftraggeber antwortet auf alle Anfragen 12 Tage vor dieser Frist. Das Verfahren folgt den geltenden Vergaberegeln.

Beschreibung

Obiectul contractului il reprezinta Elaborare Proiect Tehnic si Executie Lucrari pentru Autostrada de centura Bucuresti, km 0+000 - km 100+900, sector Centura Nord km 0+000 - 52+770 (Asigurarea tuturor relatiilor de trafic in nodul rutier pe DN7 (km 9+400) cu Autostrada A0), in conformitate cu prevederile contractului de lucrari. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 25 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta. Obiectul contractului il reprezinta Elaborare Proiect Tehnic si Executie Lucrari pentru Autostrada de centura Bucuresti, km 0+000 - km 100+900, sector Centura Nord km 0+000 - 52+770 (Asigurarea tuturor relatiilor de trafic in nodul rutier pe DN7 (km 9+400) cu Autostrada A0), in conformitate cu prevederile contractului de lucrari. In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr.1/2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1. Modificari ale partilor contractante, inclusiv inlocuirea contractantului cu un nou contractant in conditiile prevazute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 3. Modificari care rezulta din adaptarea Proiectului Tehnic de Execuție la realitatea din teren, inclusiv schimbări de soluții tehnice punctuale; 4. Modificari care rezulta din modificări/adaptări ale cotelor, pozițiilor și/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren; 5. Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; 6. Modificari care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate pe/in sol/subsol; 7. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti/ furnizori/ subcontractanții subcontractanților/ orice alți operatori economici si/sau generate de inlocuirea subcontractantilor/ furnizorilor/ subcontractanții subcontractanților/ orice alți operatori economici initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului; 8. Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului; 9. Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract; 10. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; 11. Modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde, pe parcursul derularii contractului, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 12. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract; 13. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.). 14. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii Proiectului Tehnic de Execuție; Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale. Mai multe informatii se regasesc in Contract.

Amtliche Quelle

Quelle: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Prüfen Sie alle Angaben stets in der amtlichen Bekanntmachung.

Zuletzt mit TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) abgeglichen vor 4 Wochen

Zur amtlichen Bekanntmachung

Mehr von diesem Auftraggeber

Vollständiges Auftraggeberprofil

31 offene Ausschreibungen derzeit

Wer die Aufträge dieses Auftraggebers in diesem Sektor gewöhnlich gewinnt

Unternehmen Zuschläge Vergebenes Volumen Letzter Zuschlag
OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. 9 €25,0M Sep 2026
RAD-TRANS; EKY-SAM 4 €11,1M Mai 2026
INVENT TRUST 4 433.026 € Sep 2026
OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.; AUTOPRIMA SERV S.R.L. 3 €11,1M Sep 2026
AUTOPRIMA SERV S.R.L. 3 €5,3M Aug 2026

Grundlage: 102 Vergaben mit verknüpftem Unternehmensprofil aus den letzten 5 Jahren.

Was dieser Auftraggeber bisher gezahlt hat

Auf Basis von 92 vergleichbaren Auftraegen, die dieser Auftraggeber in dieser Branche in den letzten 4 Jahren vergeben hat.

872.173 €
Unteres Quartil
€2,9M
Median der Zuschlaege
€5,3M
Oberes Quartil

Diese Ausschreibung liegt geschaetzt 168.1% ueber diesem Median

Juengste Zuschlaege

Auftragswerte wie von den amtlichen Quellen veroeffentlicht. Als Orientierung zu verstehen, nicht als Regel: Umfang, Lose und Laufzeit unterscheiden sich.

Ähnliche Ausschreibungen

Marktkontext

Ø offene Ausschreibung · Bauarbeiten
31.349.730 €
25.897 aktuell offen in Europa 75% unter dem Branchenschnitt
Vergabehistorie auf Aperlena
914 erfasste Bekanntmachungen · 343 vergeben
5.793.286.841 € vergebenes Volumen

Verpassen Sie keine Ausschreibung wie diese

352 neue Bekanntmachungen für Bauarbeiten in Rumänien in den letzten 7 Tagen. Erhalten Sie eine E-Mail, wenn neue erscheinen. Kostenlos.

Benachrichtigung einrichten

1 Tag übrig

Quelle

Tastaturkürzel

Eine Liste lesen, ohne zur Maus zu greifen. In einem Eingabefeld bleiben die Kürzel stumm.

j
Nächstes Ergebnis
k
Vorheriges Ergebnis
Enter
Ergebnis öffnen
n
Nächste Seite
p
Vorherige Seite
c
Dieses Ergebnis vergleichen
s
Dieses Ergebnis auf die Merkliste setzen
/
Zum Suchfeld springen
?
Diese Kürzel anzeigen
Esc
Schließen