Opis
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na zabezpečenie služieb projektantov pre inžinierske stavby. Rozsah verejného obstarávania - hlavný kód CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71244000-0 Výpočet nákladov, monitorovanie nákladov 71300000-1 Inžinierske služby 71320000-7 Inžinierske projektovanie Predmetom čiastkových zákaziek bude realizácia: - vypracovanie a so všetkými dotknutými subjektami prerokovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a s odkazom na prechodné ustanovenia § 84 stavebného zákona aj podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025, - vyhotovenie projektovej dokumentácie na rozhodnutie stavebného úradu a na poskytnutie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb, - zabezpečenie služieb tzv. „profesistov“ (t. j. odborníkov pre jednotlivé oblasti, ako napr. geodet, dendrológ, geológ, hydrológ, projektant statik, elektroinštalácie, vodoinštalácie a plynoinštalácie, dopravný inžinier a pod. tak, aby kompletné projektové dokumentácie spĺňali štandardy podľa zákona, - vypracovanie výkazu výmer s položkovým rozpočtom použiteľným pre verejné obstarávanie; spracovanie výkazu výmer a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (príp. poskytovateľa služieb), ktorý musí byť spracovaný v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. v prípade, pokiaľ bude odkazovať na konkrétny výrobok / produkt a pod., je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov popísané v minimálnych a maximálnych technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie ekvivalentných riešení, - zabezpečenie tzv. „inžinieringu“ v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžiniering zahŕňa najmä komunikáciu a zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní, prípadne v spojenom územnom a stavebnom konaní (najmä stavebné povolenie)alebo v konaní o stavebnom zámere prípadne na ohlásenie stavby a stavebných úprav. - zabezpečenie odborného autorského dozoru (OAD) počas realizácie stavby až po jej ukončenie, - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na zabezpečenie služieb projektantov pre inžinierske stavby. Rozsah verejného obstarávania - hlavný kód CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71244000-0 Výpočet nákladov, monitorovanie nákladov 71300000-1 Inžinierske služby 71320000-7 Inžinierske projektovanie Predmetom čiastkových zákaziek bude realizácia: - vypracovanie a so všetkými dotknutými subjektami prerokovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a s odkazom na prechodné ustanovenia § 84 stavebného zákona aj podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025, - vyhotovenie projektovej dokumentácie na rozhodnutie stavebného úradu a na poskytnutie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb, - zabezpečenie služieb tzv. „profesistov“ (t. j. odborníkov pre jednotlivé oblasti, ako napr. geodet, dendrológ, geológ, hydrológ, projektant statik, elektroinštalácie, vodoinštalácie a plynoinštalácie, dopravný inžinier a pod. tak, aby kompletné projektové dokumentácie spĺňali štandardy podľa zákona, - vypracovanie výkazu výmer s položkovým rozpočtom použiteľným pre verejné obstarávanie; spracovanie výkazu výmer a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (príp. poskytovateľa služieb), ktorý musí byť spracovaný v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. v prípade, pokiaľ bude odkazovať na konkrétny výrobok / produkt a pod., je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov popísané v minimálnych a maximálnych technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie ekvivalentných riešení, - zabezpečenie tzv. „inžinieringu“ v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžiniering zahŕňa najmä komunikáciu a zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní, prípadne v spojenom územnom a stavebnom konaní (najmä stavebné povolenie)alebo v konaní o stavebnom zámere prípadne na ohlásenie stavby a stavebných úprav, - zabezpečenie odborného autorského dozoru (OAD) počas realizácie stavby až po jej ukončenie, - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva.
Oficjalne źródło
Źródło: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)
Zawsze weryfikuj szczegóły w oficjalnym ogłoszeniu.
Ostatnia weryfikacja w TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) 1 miesiąc temu
Więcej od tego zamawiającego
Pełny profil zamawiającego8 otwartych przetargów w tej chwili
- Usługi projektowe i architektoniczne - Modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Janíkovcach Został 1 dzień
- Slovensko - Návrhárske a architektonické služby - Pešia a cyklistická lávka na ul. Jesenského v Nitre. Zostało 62 dni
- Usługi architektoniczne i pokrewne - Arena w Nitrze Nie opublikowano terminu
Ostatnie udzielenia
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych lub częściowych obiektów budowlanych oraz roboty inżynieryjne - Przebudowa i budowa obiektów inżynieryjnych
- Slowacja - Wyposazenie placow zabaw - Rewitalizacja placow zabaw dla dzieci czesc 1: Wilsonovo nabrezie 14, czesc 2: Kulturna 2, czesc 3: Hlboka 85, czesc 4: Ulicka 1, czesc 5: Ovocinarska 6
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych lub częściowych obiektów oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Rekonstrukcja i budowa obiektów inżynieryjnych
Historia zmian
Każdy przypadek ponownej publikacji tego ogłoszenia przez oficjalne źródło ze zmieniona treścią. Monitorujemy wszystkie źródła, które indeksujemy, w tym regionalne kopie tego samego ogłoszenia.
-
Przeczytaj przed złożeniem oferty
- Wartość szacunkowa: Ustalono na 616 248 €
- Data udzielenia: Udzielono 22 października 2025
- Przedmiot i kryteria: Opis został rozszerzony. Przeczytaj ponownie przed złożeniem oferty.
- Wartość szacunkowa: Ustalono na 616 248 €
Obserwuj ten przetarg, a napiszemy do Ciebie, gdy tylko się zmieni. Załóż konto
Podobne przetargi
1
dzień do końca
Slowacja - Mapowanie cyfrowe - Modulowy system dla deformacji zboczy Slowacji oparty na teledetekcji
1 404 339 €
wartość szac.
1
dzień do końca
3 209 641 €
wartość szac.
3
dni do końca
80 000 €
wartość szac.
Kontekst rynkowy
- Śr. otwarty przetarg · Usługi architektoniczne i inżynieryjne
- 9 566 179 €
- Historia zamawiającego w Aperlena
- 67 zarejestrowanych ogłoszeń · 44 udzielonych
- 11 600 120 € w udzielonych zamówieniach
Nie przegap przetargów takich jak ten
12 nowych ogłoszeń w ostatnich 7 dniach: Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Słowacja. Otrzymuj e-mail, gdy pojawią się nowe ogłoszenia. Za darmo.
Ustaw mój alert