Descripción
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na zabezpečenie služieb projektantov pre inžinierske stavby. Rozsah verejného obstarávania - hlavný kód CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71244000-0 Výpočet nákladov, monitorovanie nákladov 71300000-1 Inžinierske služby 71320000-7 Inžinierske projektovanie Predmetom čiastkových zákaziek bude realizácia: - vypracovanie a so všetkými dotknutými subjektami prerokovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a s odkazom na prechodné ustanovenia § 84 stavebného zákona aj podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025, - vyhotovenie projektovej dokumentácie na rozhodnutie stavebného úradu a na poskytnutie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb, - zabezpečenie služieb tzv. „profesistov“ (t. j. odborníkov pre jednotlivé oblasti, ako napr. geodet, dendrológ, geológ, hydrológ, projektant statik, elektroinštalácie, vodoinštalácie a plynoinštalácie, dopravný inžinier a pod. tak, aby kompletné projektové dokumentácie spĺňali štandardy podľa zákona, - vypracovanie výkazu výmer s položkovým rozpočtom použiteľným pre verejné obstarávanie; spracovanie výkazu výmer a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (príp. poskytovateľa služieb), ktorý musí byť spracovaný v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. v prípade, pokiaľ bude odkazovať na konkrétny výrobok / produkt a pod., je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov popísané v minimálnych a maximálnych technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie ekvivalentných riešení, - zabezpečenie tzv. „inžinieringu“ v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžiniering zahŕňa najmä komunikáciu a zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní, prípadne v spojenom územnom a stavebnom konaní (najmä stavebné povolenie)alebo v konaní o stavebnom zámere prípadne na ohlásenie stavby a stavebných úprav. - zabezpečenie odborného autorského dozoru (OAD) počas realizácie stavby až po jej ukončenie, - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na zabezpečenie služieb projektantov pre inžinierske stavby. Rozsah verejného obstarávania - hlavný kód CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71244000-0 Výpočet nákladov, monitorovanie nákladov 71300000-1 Inžinierske služby 71320000-7 Inžinierske projektovanie Predmetom čiastkových zákaziek bude realizácia: - vypracovanie a so všetkými dotknutými subjektami prerokovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a s odkazom na prechodné ustanovenia § 84 stavebného zákona aj podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025, - vyhotovenie projektovej dokumentácie na rozhodnutie stavebného úradu a na poskytnutie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb, - zabezpečenie služieb tzv. „profesistov“ (t. j. odborníkov pre jednotlivé oblasti, ako napr. geodet, dendrológ, geológ, hydrológ, projektant statik, elektroinštalácie, vodoinštalácie a plynoinštalácie, dopravný inžinier a pod. tak, aby kompletné projektové dokumentácie spĺňali štandardy podľa zákona, - vypracovanie výkazu výmer s položkovým rozpočtom použiteľným pre verejné obstarávanie; spracovanie výkazu výmer a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (príp. poskytovateľa služieb), ktorý musí byť spracovaný v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. v prípade, pokiaľ bude odkazovať na konkrétny výrobok / produkt a pod., je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov popísané v minimálnych a maximálnych technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie ekvivalentných riešení, - zabezpečenie tzv. „inžinieringu“ v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžiniering zahŕňa najmä komunikáciu a zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní, prípadne v spojenom územnom a stavebnom konaní (najmä stavebné povolenie)alebo v konaní o stavebnom zámere prípadne na ohlásenie stavby a stavebných úprav, - zabezpečenie odborného autorského dozoru (OAD) počas realizácie stavby až po jej ukončenie, - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva.
Fuente oficial
Fuente: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)
Verifica siempre los detalles en el anuncio oficial.
Avisar de un error en este anuncio
Última verificación con TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) hace 1 mes
Más de este comprador
Perfil completo del comprador7 licitaciones abiertas ahora mismo
- Slovensko - Návrhárske a architektonické služby - Pešia a cyklistická lávka na ul. Jesenského v Nitre. Quedan 62 días
- Servicios de arquitectura y conexos - Pabellón de Nitra Sin fecha límite publicada
- Equipos para la gestión del tráfico rodado - Prioridad a vehículos de transporte público según estándares en la ciudad de Nitra Sin fecha límite publicada
Adjudicaciones recientes
- Trabajos de construcción completa o parcial y obra civil - Reconstrucción y construcción de obras civiles
- Equipamiento de parques infantiles - Revitalizacion de parques infantiles parte 1: Wilsonovo nabrezie 14, parte 2: Kulturna 2, parte 3: Hlboka 85, parte 4: Ulicka 1, parte 5: Ovocinarska 6
- Trabajos de construcción total o parcial y obras de ingeniería civil - Reconstrucción y construcción de obras de ingeniería
Historial de cambios
Cada vez que una fuente oficial ha vuelto a publicar este anuncio con contenido distinto. Vigilamos todas las fuentes que indexamos, incluidas las copias regionales del mismo anuncio.
-
Léelo antes de presentarte
- Valor estimado: Fijado en 616.248 €
- Fecha de adjudicación: Adjudicado el 22 de octubre de 2025
- Objeto y criterios: Se ha ampliado la descripción. Reléela antes de presentarte.
- Valor estimado: Fijado en 616.248 €
Sigue esta licitación y te escribimos en cuanto cambie. Crear cuenta
Licitaciones similares
2
días restantes
84.930 €
valor est.
3
días restantes
80.000 €
valor est.
3
días restantes
87.000 €
valor est.
5
días restantes
9.650 €
valor est.
Contexto de mercado
- Licitación abierta media · Servicios de arquitectura e ingeniería
- 9.512.921 €
- Historial del comprador en Aperlena
- 67 anuncios registrados · 44 adjudicados
- 11.600.120 € en contratos adjudicados
No te pierdas ninguna licitación como esta
11 anuncios nuevos de Servicios de arquitectura e ingeniería en Eslovaquia en los últimos 7 días. Recibe un email cuando aparezcan anuncios nuevos. Gratis.
Crear mi alerta