Streszczenie

Streszczenie wygenerowane automatycznie

Gmina Saint-Martin-la-Garenne (departament 78, Francja) zamawia roboty budowlane przy budowie wielofunkcyjnej hali sportowej, w szczególności ponowne wszczęcie części nr 13 'VRD' (drogi i sieci przyłączy), która wcześniej została unieważniona z powodów ogólnego interesu. Kontrakt jest udzielany w trybie dostosowanym na podstawie artykułów L2123-1 oraz R2123-1, R2123-4 i R2123-5 francuskiego kodeksu zamówień publicznych. Łączny okres realizacji szacuje się na 15 miesięcy, w tym 5-tygodniowy okres przygotowawczy, a rozpoczęcie prac przewiduje się na październik 2026 r. Kontrakt wchodzi w życie z datą notyfikacji i trwa do upływu okresu gwarancji pełnej kompletności wykonania. Szczegóły techniczne zawiera dokument CCTP.

Opis

La présente consultation a pour objet un marché de travaux de construction d'une salle multi-activités à vocation sportive pour la commune de SAINT-MARTIN-LA-GARENNE (78), notamment la relance du lot n°13 : « VRD », déclaré sans suite pour motif d'intérêt général. Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique. La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP. Le marché prend effet à compter de sa date de notification conformément aux articles R2182-4 et R2182-5 du code de la commande publique, il est conclu jusqu'à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution initial comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 15 mois, dont une période de préparation d'une durée de 5 semaines. Date de démarrage prévisionnel des travaux : octobre 2026

Pokaż pełny opis

Oficjalne źródło

Źródło: BOAMP - Bulletin officiel des annonces de marchés publics (DILA)

Zawsze weryfikuj szczegóły w oficjalnym ogłoszeniu.

Ostatnia weryfikacja w BOAMP - Bulletin officiel des annonces de marchés publics (DILA) 1 miesiąc temu

Dokumenty w BOAMP - Bulletin officiel des annonces de marchés publics (DILA) (francuski) oferty składane przez Buyer profile (profil d'acheteur) linked on each notice

Zobacz oficjalne ogłoszenie Dokumenty przetargowe

Oficjalny portal może wymagać bezpłatnej rejestracji przed pobraniem.

Więcej od tego zamawiającego

Pełny profil zamawiającego

Ostatnie udzielenia

MOE SALLE MULTI-ACTIVITES
udzielono: PAX INGENIERIE 112 664 €

Kontekst rynkowy

Śr. otwarty przetarg · Roboty budowlane: 31 996 122 €; 25 597 otwartych teraz w Europie
Historia zamawiającego w Aperlena: 3 zarejestrowanych ogłoszeń · 1 udzielonych; 112 664 € w udzielonych zamówieniach

Nie przegap przetargów takich jak ten

2 128 nowych ogłoszeń w ostatnich 7 dniach: Roboty budowlane, Francja. Otrzymuj e-mail, gdy pojawią się nowe ogłoszenia. Za darmo.

Ustaw mój alert

Najważniejsze informacje

Zamawiający: Commune de Saint-Martin-la Garenne
Kraj: Francja
Opublikowano: 12 sie 2026
Termin składania: 11 wrz 2026, 14:00 (UTC+2)
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Język oryginału: fr
Numer ogłoszenia: 26-80183
Kody CPV: 45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Reklama

Publiczny kontrakt na roboty budowlane przy budowie wielofunkcyjnej hali sportowej - ponowne wszczęcie części nr 13: 'VRD' (prace ziemne i sieci uzbrojenia)