Roumanie - Services de conseil et de supervision de la conception et de l'execution des travaux pour le systeme ERTMS sur la ligne ferroviaire Predeal - Bucarest - Constanta et l'extension GSM-R - Lot 1 - Travaux de construction civile du Centre de Controle Operationnel - CNMT Bucarest

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://www.e-licitatie.ro/pub). Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/ informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 22 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita. Activitatea Contractantului/ Supervizorului este aceea de supervizare, în calitate de „Supervizor”, a proiectării şi execuţiei de lucrări, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul proiectează și execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul proiectării și al lucrărilor în conformitate cu prevederile HG nr. 1/ 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Contractantul/ Supervizorul va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare. În cadrul serviciilor de consultanțӑ și supervizarea proiectӑrii și execuției lucrӑrilor aferente obiectivului de investiții ”Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal - București - Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar - LOT 1 - Lucrări de construcții civile pentru Centrul de Control Operațional - CNMT București”,Contractantul va desfăşura activităţi de coordonare, consultanță și supervizare. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența prezentelor clauze suspensive. - Incheierea contractului de achizitie sectoriala este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Entitatea Contractanta va aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie sectoriala. Entitatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in 12 luni de la aprobarea raportului procedurii. - Incheierea contractului de achizitie sectorială de consultanță și supervizare este conditionată de încheierea contractul de proiectare și execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții pentru „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal - București - Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar - LOT 1 - Lucrări de construcții civile pentru Centrul de Control Operațional - CNMT București” ce face obiectul serviciilor de consultanță și supervizare. - Transmiterea Ordinului de incepere a Contractului este conditionat de existența contractului de proiectare și execuție ...Textul integral se regaseste in Anexa 1 la fisa de date Activitatea Contractantului este aceea de Consultanță și Supervizare, în calitate de „Consultant”/ „Supervizor”, al Proiectării şi Execuţiei lucrărilor în conformitate cu HG nr. 1/ 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. În activitatea desfăşurată, Consultantul va asigura rolul de Supervizor şi trebuie să realizeze în principal următoarele activități: • Familiarizarea cu documentele de proiectare care stau la baza contractului de lucrări, precum şi cu şantierul; • Managementul părţilor scrise, al părţilor desenate ale proiectului tehnic şi ale detaliilor de execuţie predate Antreprenorului; • Verificarea documentelor de proiectare pentru toate categoriile de lucrări incluse în proiect; • Verificarea şi aprobarea tuturor documentelor de completare sau modificare a proiectului: • Managementul reclamaţiilor, revendicărilor şi al procedurilor de rezolvare a disputelor stabilite prin contractele de lucrări, inclusiv emiterea de notificări de reclamaţii, revendicări în numele Entităţii Contractante ori de câte ori se întrunesc condiţiile în acest sens; • Controlul costurilor, inclusiv în raport cu articolele din devizul general care a stat la baza aprobării prin HG a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei; anticiparea şi semnalarea către Entitatea Contractantă a riscurilor de depăşire a costurilor, inclusiv la nivel de articol din devizul general al lucrării; • Îndeplinirea condiţionalităţilor specifice din Contractul de Finanţare; • Monitorizarea graficului de desfăşurare a lucrărilor, cu evidenţierea riscurilor care pot avea impact asupra duratei şi/sau costurilor lucrărilor şi luarea/propunerea de măsuri pentru contracararea acestora; • Analiza situaţiilor în care apar decalaje în graficul de execuţie a lucrărilor şi propunerea / luarea de măsuri pentru recuperarea întârzierilor; • Asigurarea calităţii în conformitate cu legislaţia română relevantă (legislaţia în construcţii şi cea privind recepţiile la terminarea lucrărilor şi recepţiile finale); • Supervizarea continuă pe şantier, controlul calităţii, conform legislaţiei în vigoare; Verificarea continuă a modului în care Antreprenorul general al lucrărilor asigură coordonarea pe şantier, semnalarea oricăror probleme care apar în acest sens şi participarea cu soluţii în rezolvarea acestor probleme ori de câte ori va fi cazul; • Participarea la fazele determinante ale proiectului, la instalare, testare şi evaluare, precum şi la recepţiile la terminarea lucrărilor şi la recepţiile finale, cu emiterea de puncte de vedere în fiecare din aceste cazuri; • Verificarea cărţii tehnice a construcţiei, conform legislaţiei române relevante în vigoare, pe baza documentelor constitutive furnizate de Antreprenor şi a celor aflate în sarcina Supervizorului, şi predarea acesteia la Entitatea Contractantă; • Reprezentarea Entității Contractante în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă, conform legislaţiei române în vigoare (Supervizorul va acţiona ca reprezentant în materie al Entității Contractante); • Monitorizare şi raportare: Raportări lunare de progres, precum şi cele prevăzute în contractul de finanţare care se semnează cu Comisia Europeană, precum şi orice alte raportări care vor fi solicitate de finanţatorii proiectului şi/sau de autorităţile române relevante şi Entitatea Contractantă; • În situaţia în care contractul de lucrări se va încheia înainte de finalizarea lucrărilor respective, Supervizorul va fi responsabil de efectuarea unei expertize (tehnică, financiară, cantitativă şi calitativă) a tuturor lucrărilor executate (pe tipuri de activităţi), cât şi a lucrărilor rămase de executat; • În eventualitatea în care contractul de supervizare este demarat ulterior semnării contractului de proiectare și execuţie lucrări, Supervizorul va acorda asistenţă pentru lucrările efectuate în cadrul proiectului supervizat. În urma derulării acestui contract sunt așteptate următoarele rezultate, dar fără a se limita la acestea: • Supervizarea cantității și calității lucrărilor a lucrărilor de proiectare şi execuţie; • Administrarea corectă a contractului de lucrări de proiectare şi execuţie, cu consilierea Beneficiarului pe probleme contractuale; • Control financiar corespunzător şi înregistrarea progresului lucrărilor; • Asistarea Beneficiarului CNCF ,,CFR” S.A. în planificarea la timp a fondurilor; • Asistarea Beneficiarului CNCF ,,CFR” S.A. în managementul de proiect; • Monitorizarea, evaluarea şi, după caz, orientarea activităţii Antreprenorului în vederea elaborării de proiecte de calitate şi în vederea execuţiei unor lucrări de calitatea şi cantitatea celor specificate în proiectul tehnic, în termenele stabilite şi în cadrul bugetului alocat; • Asigurarea calităţii şi a procedurilor de siguranţă; • Pregătirea şi transmiterea tuturor rapoartelor în conformitate cu cerinţele contractuale; • Emiterea Certificatelor de Plată Intermediare şi Final; • Emiterea Modificărilor după aprobarea lor în prealabil de către Entitatea Contractantă; • Organizarea şedinţelor de progres cu Antreprenorul şi cu Beneficiarul; • Completarea Cărţii tehnice şi predarea către Beneficiar; • Finalizarea tuturor activităților referitoare la recepția finală a contractului de lucrări supervizat. În cadrul serviciului de consultanţă și supervizare în domeniul managementului proiectării şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii și instalaţii aferentă obiectivului de investiții ”Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal - București - Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar - LOT 1 - Lucrări de construcții civile pentru Centrul de Control Operațional - CNMT București”, Contractantul va desfăşura activităţi de coordonare, consultanță și supervizare. textul integral se regaseste in Anexa 1 din fisa de date