Aller au contenu
Aperlena
Langue:

Roumanie - Travaux de construction d'autoroutes et de routes - Conception et exécution du noeud routier A1 (km 326+155) - DJ 704 (Cugir)

Original România - Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuri - Proiectare si Executie Nod Rutier A1 (km 326+155) - DJ 704 (Cugir)

Ouvert Avis de marché 5 jours restants
Suivre ce marché

Date limite le 29 sept.. Si elle bouge, un e-mail quand le registre le voit. Un rectificatif : le même e-mail. Se connecter

  1. Publié
  2. Aujourd'hui
  3. Date limite ouvert 12 jours
  4. Attribué en attente

Le Verdict Aperlena

Course ouverte

Aucun fournisseur ne domine : 70 entreprises différentes ont remporté les 102 derniers marchés comparables de cet acheteur en 5 ans. Une course réellement ouverte.

-79.6%
Prix final attendu par rapport à l'estimation publiée

Sur la base de 102 attributions comparables de cet acheteur dans ce secteur sur 5 ans. Chaque verdict est consigné avant le résultat et confronté à l'avis d'attribution. Comment nous nous notons.

Résumé

Résumé généré automatiquement

L'objet du marché est la conception et l'exécution d'un noeud routier situé sur l'autoroute A1 au km 326+155, avec raccordement à la route départementale DJ 704 vers Cugir, en Roumanie. Les travaux doivent être réalisés conformément aux dispositions du contrat de travaux. Selon l'arrêté HG nr. 1/2018, les modifications pouvant intervenir pendant l'exécution du marché comprennent notamment le remplacement du titulaire dans les conditions de l'article 221, alinéa 1, lettre d), point ii) de la loi 98/2016, le changement de dénomination ou de forme juridique de la société sans création d'une nouvelle personne morale, ainsi que l'adaptation du projet technique d'exécution à la réalité du terrain, y compris des changements de solutions techniques. Les opérateurs économiques peuvent demander des clarifications jusqu'à 25 jours avant la date limite de remise des offres, une réponse unique étant donnée 12 jours avant cette échéance.

Description

Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia Nodului Rutier situat pe Autostrada A1 (km 326+155) - DJ 704 (Cugir), in conformitate cu prevederile contractului de lucrari. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 25 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta. Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia Nodului Rutier situat pe Autostrada A1 (km 326+155) - DJ 704 (Cugir), in conformitate cu prevederile contractului de lucrari. In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr.1/2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1. Modificari ale partilor contractante, inclusiv inlocuirea contractantului cu un nou contractant in conditiile prevazute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 3. Modificari care rezulta din adaptarea Proiectului Tehnic de Execuție la realitatea din teren, inclusiv schimbări de soluții tehnice punctuale; 4. Modificari care rezulta din modificări/adaptări ale cotelor, pozițiilor și/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren; 5. Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; 6. Modificari care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate pe/in sol/subsol; 7. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti/ furnizori/ subcontractanții subcontractanților/ orice alți operatori economici si/sau generate de inlocuirea subcontractantilor/ furnizorilor/ subcontractanții subcontractanților/ orice alți operatori economici initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului; 8. Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului; 9. Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract; 10. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; 11. Modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde, pe parcursul derularii contractului, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 12. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract; 13. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.). 14. Modificari care rezulta din descarcarea de sarcini arheologice. 15. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii Proiectului Tehnic de Execuție; Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale. Mai multe informatii se regasesc in Contract.

Source officielle

Source : TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Vérifiez toujours les détails dans l'avis officiel.

Dernière vérification auprès de TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) il y a 15 heures

Consulter l'avis officiel

Plus de cet acheteur

Profil complet de l'acheteur

29 marchés ouverts actuellement

Qui remporte habituellement les marchés de cet acheteur dans ce secteur

Entreprise Attributions Montant total attribué Dernière attribution
OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. 9 €25,0M sept. 2026
RAD-TRANS; EKY-SAM 4 €11,1M mai 2026
INVENT TRUST 4 433 026 € sept. 2026
OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.; AUTOPRIMA SERV S.R.L. 3 €11,1M sept. 2026
AUTOPRIMA SERV S.R.L. 3 €5,3M août 2026

Sur la base de 102 attributions avec un profil d'entreprise associé au cours des 5 dernières années.

Ce que cet acheteur a paye jusqu'ici

Sur la base de 92 marches comparables attribues par cet acheteur dans ce secteur ces 4 dernieres annees.

872 173 €
Premier quartile
€2,9M
Montant median
€5,3M
Troisieme quartile

Ce marche est estime 871.1% au-dessus de cette mediane

Attributions recentes

Montants attribues tels que publies par les sources officielles. A titre indicatif : le perimetre, les lots et la duree varient d'un marche a l'autre.

Marchés similaires

Contexte de marché

Appel ouvert moyen · Travaux de construction
31 657 565 €
25 593 ouverts en Europe actuellement 10% en dessous de la moyenne du secteur
Historique de l'acheteur sur Aperlena
914 avis suivis · 343 attribués
5 793 286 841 € de contrats attribués

Ne manquez plus aucun marché comme celui-ci

358 nouveaux avis pour Travaux de construction en Roumanie au cours des 7 derniers jours. Recevez un e-mail quand de nouveaux avis paraissent. Gratuit.

Créer mon alerte

5 jours restants

Source

Raccourcis clavier

Parcourir une liste sans toucher la souris. Les raccourcis restent inactifs pendant la saisie dans un champ.

j
Résultat suivant
k
Résultat précédent
Entrée
Ouvrir le résultat
n
Page suivante
p
Page précédente
c
Comparer ce résultat
s
Ajouter ce résultat à la présélection
/
Aller au champ de recherche
?
Afficher ces raccourcis
Échap
Fermer