Description
Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru Drumul Expres Arad - Oradea Lot 3, in lungime de aproximativ 47,07 km, in conformitate cu prevederile contractului de lucrari. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 25 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.
Obiectul achizitiei publice este reprezentat de atribuirea contractului de Executie lucrari Drum Expres Arad - Oradea Lot 3, in lungime de aproximativ 47,07 km in conformitate cu prevederile contractului de lucrari. In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1. Modificari ale partilor contractante, inclusiv inlocuirea contractantului cu un nou contractant in conditiile prevazute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati de lucrari din Lista de Cantitati, atunci cand o astfel de majorare sau reducere este rezultatul masurii prevazute la Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate]; 3. Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati din Lista de Cantitati ca urmare a modificarii Specificatiilor sau a Pieselor Desenate; 4. Modificări generate de solicitările proprietarilor de rețele de utilități; 5. Modificări ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract; 6. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract; 7. Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale; 8. Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor]; 9. Modificari generate de modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor categorii de lucrari/articole de lucrari ca urmare a situatiei din teren; 10. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane, necunoscute la data elaborarii proiectului; 11. Modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 12. Modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu; 13. Modificări generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; 14. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti/ furnizori/ subcontractanții subcontractanților/ orice alți operatori economici si/sau generate de inlocuirea subcontractantilor/ furnizorilor/ subcontractanții subcontractanților/ orice alți operatori economici initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului; 15. Modificări generate de schimbarea personalului, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 16. Modificări generate de expertize tehnice; 17. Modificări generate de cerinte privind cercetarea si lucrarile arheologice; 18. Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituţii/ autorităţi/ entităţi care au atribuţii în legătură cu obiectivul de investiţie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorităţi/Instituţii centrale şi/sau locale, Verificatori atestaţi, organisme de control, etc.). 19. Modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016; 20. Modificari generate de necesitatea imbunatatirii terenului de fundare ulterior semnarii contractului de lucrari. Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Mai multe informatii se regasesc in Contract.
Source officielle
Source : TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)
Vérifiez toujours les détails dans l'avis officiel.
Dernière vérification auprès de TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) il y a 1 mois
Plus de cet acheteur
Profil complet de l'acheteur30 marchés ouverts actuellement
- Services de surveillance de travaux - 'Consolidation de la DN 59B km 0+000 - km 22+000, Carpinis-Otelec (supervision de l'execution des travaux)' 4 jours restants
- Services de supervision - Services de supervision des études et des travaux 'Modernisation DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, Secteur 2 : Targoviste - Sinaia, km 51+041 - km 109+905, route à deux voies' 4 jours restants
- Travaux de construction d'autoroutes et de routes - PROJET ET RÉALISATION 'Autoroute Craiova - Filiasi et route express Filiasi - Targu Jiu - Lot 4' 4 jours restants
Attributions récentes
- România - Lucrări de marcaj rutier - Lucrari de marcaje rutiere executate in strat subtire, necesare drumurilor de interes national autostazi, drumuri expres, drumuri internationale „E”, drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de CNAIR SA: Lot 1 DRDP Bucuresti, Lot 2 DRDP Craiova, Lot 3 DRDP Timisoara, Lot 4 DRDP Cluj, Lot 5 DRDP Brasov, Lot 6 DRDP Iasi, Lot 7 DRDP Constanta, Lot 8 DRDP Buzau
- România - Servicii de defrişare - Acord cadru 24 luni - servicii de defrisare plantatie rutiera cu transportul masei lemnoase Lot 1 SDN Bucuresti Lot 2 SDN Giurgiu Lot 3 SDN Alexandria Lot 4 SDN Pitesti Lot 5 SDN Targoviste Lot 6 - SDN Ploiesti
- România - Servicii anexe pentru transportul rutier - Acord cadru pe 2 ani pentru închiriere autovehicule transport mixt persoane și materiale fără deservent - DRDP Brasov
Historique des modifications
Chaque republication de cet avis par une source officielle avec un contenu différent. Nous surveillons toutes les sources que nous indexons, y compris les copies régionales du même avis.
-
A lire avant de repondre
- Objet et critères: La description a été étoffée. À relire avant de repondre.
- Montant attribué: Relevé a 543 592 365 € (+0%)
Suivez ce marche et nous vous ecrivons dès qu'il change. Créer un compte
Marchés similaires
1
jour restant
509 336 €
valeur est.
1
jour restant
306 148 €
valeur est.
1
jour restant
385 237 €
valeur est.
1
jour restant
210 065 €
valeur est.
1
jour restant
621 707 €
valeur est.
Contexte de marché
- Appel ouvert moyen · Travaux de construction
- 31 415 713 €
- Historique de l'acheteur sur Aperlena
- 918 avis suivis · 346 attribués
- 5 795 134 203 € de contrats attribués
Ne manquez plus aucun marché comme celui-ci
371 nouveaux avis pour Travaux de construction en Roumanie au cours des 7 derniers jours. Recevez un e-mail quand de nouveaux avis paraissent. Gratuit.
Créer mon alerte