Description
Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Marché de travaux ayant pour objet l’aménagement de la Cour Saint-Feuillien et de ses ruelles annexes, y compris construction d’un parking souterrain sur 2 niveaux. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Cour Saint-Feuillien, 6220 FLEURUS Code CPV : - 45000000-7 - Travaux de construction - 45112700-2 - Travaux d'aménagement paysager Numéro de marché : 2024/023 Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (Voy. A2.91). En cas d’application au titre A2.6 Clauses sociales d’une clause sociale flexible : dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle. Autres clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Clauses DNSH (Do Not Significant Harm) : Voy. A2.92. Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par le Fonds européen de Développement Régional (FEDER). Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. Délais : Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire doit impérativement avoir lieu avant le 30/07/2028. En effet, le pouvoir subsidiant exige en termes de délais que le décompte final soit soldé au plus tard le 31/08/2028. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).
Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Marché de travaux ayant pour objet l’aménagement de la Cour Saint-Feuillien et de ses ruelles annexes, y compris construction d’un parking souterrain sur 2 niveaux. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Cour Saint-Feuillien, 6220 FLEURUS Code CPV : - 45000000-7 - Travaux de construction - 45112700-2 - Travaux d'aménagement paysager Numéro de marché : 2024/023 Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (Voy. A2.91). En cas d’application au titre A2.6 Clauses sociales d’une clause sociale flexible : dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle. Autres clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Clauses DNSH (Do Not Significant Harm) : Voy. A2.92 Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par le Fonds européen de Développement Régional (FEDER). Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. Délais : Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire doit impérativement avoir lieu avant le 30/07/2028. En effet, le pouvoir subsidiant exige en termes de délais que le décompte final soit soldé au plus tard le 31/08/2028. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).
Source officielle
Source : TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)
Vérifiez toujours les détails dans l'avis officiel.
Dernière vérification auprès de TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) il y a 1 mois
Plus de cet acheteur
Profil complet de l'acheteurAttributions récentes
Historique des modifications
Chaque republication de cet avis par une source officielle avec un contenu différent. Nous surveillons toutes les sources que nous indexons, y compris les copies régionales du même avis.
-
Agir maintenant
- Date limite de remise: Avancée de 1 jour : désormais 17 avril 2026, 00:00
- Objet et critères: La description a été étoffée. À relire avant de repondre.
-
Agir maintenant
- Date limite de remise: Avancée de 1 jour : désormais 17 avril 2026, 00:00
- Objet et critères: La description a été étoffée. À relire avant de repondre.
-
Agir maintenant
- Date limite de remise: Avancée de 1 jour : désormais 17 avril 2026, 00:00
- Objet et critères: La description a été étoffée. À relire avant de repondre.
-
Agir maintenant
- Date limite de remise: Avancée de 1 jour : désormais 17 avril 2026, 00:00
- Objet et critères: La description a été étoffée. À relire avant de repondre.
Suivez ce marche et nous vous ecrivons dès qu'il change. Créer un compte
Marchés similaires
2
jours restants
5 556 456 €
valeur est.
Contexte de marché
- Appel ouvert moyen · Travaux de construction
- 31 848 072 €
- Historique de l'acheteur sur Aperlena
- 4 avis suivis · 2 attribués
- 1 118 959 € de contrats attribués
Ne manquez plus aucun marché comme celui-ci
56 nouveaux avis pour Travaux de construction en Belgique au cours des 7 derniers jours. Recevez un e-mail quand de nouveaux avis paraissent. Gratuit.
Créer mon alerte