Zum Inhalt springen
Aperlena
Kostenlose Alerts

Slowakei - Bauüberwachung - Wahrnehmung der Aufgaben der Bauherrenüberwachung - 5 Kategorien fachlicher Ausrichtung - Dynamisches Beschaffungssystem

Original Slovensko - Stavebný dozor - Výkon činnosti stavebného dozoru investora - 5 kategórií odborného zamerania - DNS

Offen Auftragsbekanntmachung

Eckdaten

Geschätzter Wert
1.000.000 €
Auftraggeber
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ort
Slowakei
Verfahren
Nichtoffenes Verfahren Zwei Stufen: Unternehmen bewerben sich zuerst um Teilnahme, nur die Ausgewählten dürfen anbieten. Ganzer Eintrag Oberhalb des EU-Schwellenwerts Ein Auftrag, der groß genug ist, dass EU-weite Regeln gelten und er auf TED erscheinen muss. Ganzer Eintrag
CPV-Code Das EU-weite Vokabular für den Beschaffungsgegenstand: ein achtstelliger Code in jeder Bekanntmachung. Ganzer Eintrag
71520000 Bauaufsicht 71315300 Bauabnahme 71521000 Baustellenüberwachung
Originalsprache
Slowakisch
Veröffentlicht
Quelle
über TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU), geprüft vor 1 Monat
Bekanntmachungsnummer
481515-2026
Ausschreibung beobachten

Wir mailen Ihnen, wenn sich die Frist ändert oder eine Berichtigung erscheint. Kostenlos. Anmelden

Das Aperlena-Urteil

Offenes Rennen

Kein Anbieter dominiert: 7 verschiedene Unternehmen haben die letzten 7 vergleichbaren Aufträge dieses Auftraggebers in 5 Jahren gewonnen. Ein wirklich offenes Rennen.

Erwarteter Endpreis gegenüber der Schätzung
-54.1%

Basierend auf 7 vergleichbaren Zuschlägen dieses Auftraggebers in dieser Branche über 5 Jahre. Jedes Urteil wird vor dem Ergebnis festgehalten und an der Zuschlagsbekanntmachung gemessen. Wie wir uns selbst bewerten.

Zusammenfassung

Maschinell erstellte Zusammenfassung

Der öffentliche Auftraggeber richtet ein dynamisches Beschaffungssystem (DNS) ein, um Leistungen zur Bauherrenüberwachung in fünf fachlichen Kategorien zu beschaffen: Hochbauten; Ingenieurbauten (Verkehrsbauten); technische, technologische und energetische Ausrüstung von Gebäuden (Heizung, Klimaanlage, elektrotechnische Anlagen); sowie eine gemischte Kategorie. Die Überwachung ist bei der Baustellenübergabe, während der Bauausführung, an Kontrolltagen, bei der Fertigstellungsübergabe und bei der Abnahme erforderlich. Einzelheiten werden in den konkreten Aufforderungen zur Angebotsabgabe festgelegt. Kein geschätzter Wert, keine Frist und kein Ort angegeben. Zugelassene Fachkräfte nach slowenischem slowakischem Baurecht können sich am dynamischen Beschaffungssystem beteiligen.

Beschreibung

Predmetom verejného obstarávania je zriadenie DNS so zámerom zabezpečiť služby k výkonu činností súvisiacich so stavebným dozorom investora v jednotlivých kategóriách v súlade so znením podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ vyhlasuje DNS v piatich kategóriách s odborným zameraním stavebný dozor pre: pozemné stavby; inžinierske stavby - dopravné stavby; technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia - elektrotechnické zariadenia; zmiešaná kategória odbornej spôsobilosti. Presná špecifikácia/opis predmetu zákazky bude uvedená/ý v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky pre danú kategóriu č. 1 až č. 5 zriadeného DNS. Vo všeobecnosti bude najmä verejný obstarávateľ požadovať prítomnosť stavebného dozoru na stavbe, ktorá bude bližšie špecifikovaná v príslušnej výzve na predkladanie ponúk nasledovne : a) na odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom, b) priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby so zadefinovaným rozsahom minimálnym a maximálnym celkovým počtom hodín, ktorý bude presne vyšpecifikovaný číselným údajom pri konkrétnej výzve na predkladanie ponúk pre danú kategóriu c) na kontrolnom dni, ktorý sa bude konať v súlade s uvedenou frekvenciou v návrhu komisionárskej zmluvy, d) na odovzdávacom a preberacom konaní dokončeného diela, e) na kolaudačnom konaní. Začiatok výkonu činnosti stavebného dozoru je odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi, ukončenie činnosti stavebného dozoru je do ukončenia kolaudačného konania. Predmetom verejného obstarávania je zriadenie DNS so zámerom zabezpečiť služby k výkonu činností súvisiacich so stavebným dozorom investora. DNS je v zmysle § 58 zákona o verejnom obstarávaní členené na kategórie. Verejný obstarávateľ zriadil Kategóriu č. 1 na výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním - Pozemné stavby (s číslom odboru 10). Bližšie informácie sú uvedené v SP a príslušných prílohách č. 1 a č. 2 predmetných SP.; Predmetom verejného obstarávania je zriadenie DNS so zámerom zabezpečiť služby k výkonu činností súvisiacich so stavebným dozorom investora. DNS je v zmysle § 58 zákona o verejnom obstarávaní členené na kategórie. Verejný obstarávateľ zriadil Kategóriu č. 2 na výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním - Inžinierske stavby - dopravné stavby (s číslom odboru 21). Bližšie informácie sú uvedené v SP a príslušných prílohách č. 1 a č. 2 predmetných SP.; Predmetom verejného obstarávania je zriadenie DNS so zámerom zabezpečiť služby k výkonu činností súvisiacich so stavebným dozorom investora. DNS je v zmysle § 58 zákona o verejnom obstarávaní členené na kategórie. Verejný obstarávateľ zriadil Kategóriu č. 3 na výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia (s číslom odboru 32). Bližšie informácie sú uvedené v SP a príslušných prílohách č. 1 a č. 2 predmetných SP.; Predmetom verejného obstarávania je zriadenie DNS so zámerom zabezpečiť služby k výkonu činností súvisiacich so stavebným dozorom investora. DNS je v zmysle § 58 zákona o verejnom obstarávaní členené na kategórie. Verejný obstarávateľ zriadil Kategóriu č. 4 na výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia (s číslom odboru 33). Bližšie informácie sú uvedené v SP a príslušných prílohách č. 1 a č. 2 predmetných SP.; Predmetom verejného obstarávania je zriadenie DNS so zámerom zabezpečiť služby k výkonu činností súvisiacich so stavebným dozorom investora. DNS je v zmysle § 58 zákona o verejnom obstarávaní členené na kategórie. Verejný obstarávateľ zriadil Kategóriu č. 5 na výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním: Pozemné stavby (s číslom odboru 10) a Inžinierske stavby - dopravné stavby (s číslom odboru 21) a Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia (s číslom odboru 32) a Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia (s číslom odboru 33) Bližšie informácie sú uvedené v SP a príslušných prílohách č. 1 a č. 2 predmetných SP.

Amtliche Quelle

Quelle: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Prüfen Sie alle Angaben stets in der amtlichen Bekanntmachung.

Einen Fehler in dieser Bekanntmachung melden

Zuletzt mit TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) abgeglichen vor 1 Monat

Zur amtlichen Bekanntmachung

Mehr von diesem Auftraggeber

Vollständiges Auftraggeberprofil

35 offene Ausschreibungen derzeit

Wer die Aufträge dieses Auftraggebers in diesem Sektor gewöhnlich gewinnt

Unternehmen Zuschläge Vergebenes Volumen Letzter Zuschlag
MSC, s. r. o. 1 186.800 € Jan 2026
OON Design s.r.o. 1 144.700 € Sep 2026
APRO, s.r.o. Trebišov 1 101.965 € Sep 2026
Ing. Branislav Vojtek; Juno s. r. o.; R4 Invest s. r. o. 1 26.485 € Sep 2026
Ing. Branislav Vojtek 1 18.990 € Feb 2026

Grundlage: 7 Vergaben mit verknüpftem Unternehmensprofil aus den letzten 5 Jahren.

Was dieser Auftraggeber bisher gezahlt hat

Auf Basis von 5 vergleichbaren Auftraegen, die dieser Auftraggeber in dieser Branche in den letzten 4 Jahren vergeben hat.

Unteres Quartil
26.485 €
Median der Zuschlaege
101.965 €
Oberes Quartil
144.700 €

Diese Ausschreibung liegt geschaetzt 880.7% ueber diesem Median

Juengste Zuschlaege

Auftragswerte wie von den amtlichen Quellen veroeffentlicht. Als Orientierung zu verstehen, nicht als Regel: Umfang, Lose und Laufzeit unterscheiden sich.

Änderungsverlauf

Jedes Mal, wenn eine offizielle Quelle diese Bekanntmachung mit geändertem Inhalt erneut veröffentlicht hat. Wir beobachten alle Quellen, die wir indexieren, auch regionale Kopien derselben Bekanntmachung.

  1. Vor dem Angebot lesen
    • Geschätzter Wert: Festgelegt auf 1.000.000 €
    • Leistung und Kriterien: Die Beschreibung wurde erweitert. Vor dem Angebot erneut lesen.
    • Geschätzter Wert: Festgelegt auf 1.000.000 €

Folgen Sie dieser Ausschreibung, und wir mailen Ihnen jede Änderung sofort. Konto erstellen

Ähnliche Ausschreibungen

Marktkontext

Ø offene Ausschreibung · Architektur- & Ingenieurdienste
9.583.124 €
14.832 aktuell offen in Europa 90% unter dem Branchenschnitt
Vergabehistorie auf Aperlena
230 erfasste Bekanntmachungen · 129 vergeben
69.776.241 € vergebenes Volumen

Verpassen Sie keine Ausschreibung wie diese

14 neue Bekanntmachungen für Architektur- & Ingenieurdienste in Slowakei in den letzten 7 Tagen. Erhalten Sie eine E-Mail, wenn neue erscheinen. Kostenlos.

Benachrichtigung einrichten
Original öffnen

Tastaturkürzel

Eine Liste lesen, ohne zur Maus zu greifen. In einem Eingabefeld bleiben die Kürzel stumm.

j
Nächstes Ergebnis
k
Vorheriges Ergebnis
Enter
Ergebnis öffnen
n
Nächste Seite
p
Vorherige Seite
c
Dieses Ergebnis vergleichen
s
Dieses Ergebnis auf die Merkliste setzen
/
Von jeder Seite aus suchen
Strg K
Von jeder Seite aus suchen
?
Diese Kürzel anzeigen
Esc
Schließen

Mit einer Frage beginnen

Nach Branche stöbern

Verzeichnis

Schließen
Anmelden

Sprache