Zum Inhalt springen
Aperlena

Deutschland - Bauinstallationsarbeiten - MPI für Terrestrische Mikrobiologie- Umbau BT B: Labortechnische Anlage

Offen Auftragsbekanntmachung

Eckdaten

Frist endet in
21 Tagen
Ort
Deutschland Gießen
Verfahren
Offenes Verfahren Jeder darf in einem Schritt ein Angebot abgeben, ohne Vorauswahl. Ganzer Eintrag Oberhalb des EU-Schwellenwerts Ein Auftrag, der groß genug ist, dass EU-weite Regeln gelten und er auf TED erscheinen muss. Ganzer Eintrag
CPV-Code Das EU-weite Vokabular für den Beschaffungsgegenstand: ein achtstelliger Code in jeder Bekanntmachung. Ganzer Eintrag
45300000 Bauinstallationsarbeiten 51430000 Installation von labortechnischen Anlagen
Originalsprache
Deutsch
Quelle
über TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU), geprüft vor 2 Wochen
Bekanntmachungsnummer
615134-2026
Ausschreibung beobachten

Verschiebt sich die Frist oder wird die Bekanntmachung berichtigt, schreiben wir Ihnen. Anmelden

  1. Veröffentlicht
  2. Heute
  3. Frist 43 Tage offen
  4. Vergeben ausstehend

Das Aperlena-Urteil

Offenes Rennen

Kein Anbieter dominiert: 38 verschiedene Unternehmen haben die letzten 40 vergleichbaren Aufträge dieses Auftraggebers in 5 Jahren gewonnen. Ein wirklich offenes Rennen.

Erwarteter Endpreis gegenüber der Schätzung
0%

Basierend auf 40 vergleichbaren Zuschlägen dieses Auftraggebers in dieser Branche über 5 Jahre. Jedes Urteil wird vor dem Ergebnis festgehalten und an der Zuschlagsbekanntmachung gemessen. Wie wir uns selbst bewerten.

Zusammenfassung

Maschinell erstellte Zusammenfassung

Das Max-Planck-Institut für Terrestrische Mikrobiologie in Deutschland vergibt labortechnische Anlagen im Rahmen des Umbaus von Gebäude B. Die Leistung umfasst Abzüge mit Stützstrahltechnik, abgesenkte Einhausungen, Wand- und Doppel-Energiezellen mit Keramiktischen, Energiezellen mit Keramiktischen, 2 Spülen, 18 Unterbauten, eine Reinstgas-Medienversorgungsinstallation, Montageplanung, Inbetriebnahme und Bestandsdokumentation. Die Ausführung beginnt innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung, die Fertigstellung erfolgt innerhalb von 501 Werktagen. Abweichende Abluftvolumina sind mit dem Angebot einzureichen. Fragen zur Angebotsstellung, auch zu möglichen Beeinträchtigungen etwa bei Material oder Personal, sind rechtzeitig vor Ablauf der Angebotsfrist über das eVergabe-Nachrichtensystem zu stellen.

Beschreibung

MPI für Terrestrische Mikrobiologie- Umbau BT B: Labortechnische Anlage: Labortechnische Anlagen: Abzüg mit Stützstrahltechnik, abges. Einhausungen, Wand-/Doppel-Energiezellen mit Keramiktischen, Energiezellen mit Keramiktischen, 2 Spülen, 18 Unterbauten, Reinstgas-Medienversorgungsinstallation, Montageplanung, IBN, Bestandsdokumentation. Abweichungen der Abluftvolumina sind mit dem Angebot einzureichen (falls). Im LV befinden sich Produktnennungen. Diese bauseitige Beschreibung der Anlage dient ausschließlich der Verortung bei der Ausführung der Leistungsposition. Mit der Ausführung ist zu beginnen: innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 26.11.2026 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen): innerhalb von 501 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist für den Ausführungsbeginn. (5 Arbeitstage/ Woche) Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.

Kann ich bieten?

  • Offenes Verfahren: Jedes interessierte Unternehmen kann ein Angebot abgeben. Oberhalb des EU-Schwellenwerts: offen für Unternehmen aus allen EU-Ländern.
  • Nachweise aus einem anderen EU-Land? Gleichwertige Nachweise in eCertis prüfen

Amtliche Quelle

Quelle: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Prüfen Sie alle Angaben stets in der amtlichen Bekanntmachung.

Einen Fehler in dieser Bekanntmachung melden

Zuletzt mit TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) abgeglichen vor 2 Wochen

Mehr von diesem Auftraggeber

Vollständiges Auftraggeberprofil

17 offene Ausschreibungen derzeit

Wer die Aufträge dieses Auftraggebers in diesem Sektor gewöhnlich gewinnt

Unternehmen Zuschläge Vergebenes Volumen Letzter Zuschlag
Braun GmbH 3 k. A. Jun 2026
Kattner Stahlbau GmbH 1 314.763 € Jul 2026
Stapelholmer Raumdesign Massow GmbH 1 313.597 € Jun 2026
Ascona Bauelemente GmbH 1 k. A. Mär 2026
Building Construction Logistics GmbH 1 k. A. Apr 2026

Grundlage: 40 Vergaben mit verknüpftem Unternehmensprofil aus den letzten 5 Jahren.

Was dieser Auftraggeber bisher gezahlt hat

Auf Basis von 34 vergleichbaren Auftraegen, die dieser Auftraggeber in dieser Branche in den letzten 4 Jahren vergeben hat.

Unteres Quartil
1 €
Median der Zuschlaege
1 €
Oberes Quartil
1 €

Juengste Zuschlaege

Auftragswerte wie von den amtlichen Quellen veroeffentlicht. Als Orientierung zu verstehen, nicht als Regel: Umfang, Lose und Laufzeit unterscheiden sich.

Ähnliche Ausschreibungen

Marktkontext

Ø offene Ausschreibung · Bauarbeiten
32.575.492 €
26.293 aktuell offen in Europa
Vergabehistorie auf Aperlena
140 erfasste Bekanntmachungen · 51 vergeben
628.390 € vergebenes Volumen

Verpassen Sie keine Ausschreibung wie diese

1.728 neue Bekanntmachungen für Bauarbeiten in Deutschland in den letzten 7 Tagen. Erhalten Sie eine E-Mail, wenn neue erscheinen. Kostenlos.

Benachrichtigung einrichten

21 Tage übrig

Original öffnen

Tastaturkürzel

Eine Liste lesen, ohne zur Maus zu greifen. In einem Eingabefeld bleiben die Kürzel stumm.

j
Nächstes Ergebnis
k
Vorheriges Ergebnis
Enter
Ergebnis öffnen
n
Nächste Seite
p
Vorherige Seite
c
Dieses Ergebnis vergleichen
s
Dieses Ergebnis auf die Merkliste setzen
/
Von jeder Seite aus suchen
Strg K
Von jeder Seite aus suchen
?
Diese Kürzel anzeigen
Esc
Schließen

Verzeichnis

Schließen
Anmelden

Sprache