Zum Inhalt springen
Aperlena
Sprache:

Tschechien - Architektonische Leistungen und Bauüberwachung - Schleuse Belov - Bauherrenvertreter

Original Česko - Architektonické služby a stavební dozor - Plavební komora Bělov - Správce stavby

Offen Auftragsbekanntmachung Noch 4 Tage
Ausschreibung beobachten

Frist 29 Sep. Verschiebt sie sich, eine E-Mail, wenn das Register es sieht. Eine Berichtigung: dieselbe E-Mail. Anmelden

  1. Veröffentlicht
  2. Heute
  3. Frist 40 Tage offen
  4. Vergeben ausstehend

Das Aperlena-Urteil

Offenes Rennen

Kein Anbieter dominiert: 7 verschiedene Unternehmen haben die letzten 7 vergleichbaren Aufträge dieses Auftraggebers in 5 Jahren gewonnen. Ein wirklich offenes Rennen.

-1.5%
Erwarteter Endpreis gegenüber der Schätzung

Basierend auf 7 vergleichbaren Zuschlägen dieses Auftraggebers in dieser Branche über 5 Jahre. Jedes Urteil wird vor dem Ergebnis festgehalten und an der Zuschlagsbekanntmachung gemessen. Wie wir uns selbst bewerten.

Zusammenfassung

Maschinell erstellte Zusammenfassung

Vergenet werden Architektenleistungen und Bauüberwachung für das Projekt Schleuse Belov in Tschechien. Der Bauherr sucht einen Bauherrenvertreter (Spravce stavby), der die Ausführung überwacht: Prüfung der Genehmigungs- und Ausschreibungsdokumentation, Kontrolle der Ausführungsunterlagen des Auftragnehmers, technische Bauherrenüberwachung nach tschechischen Standards, Koordination des Arbeitsschutzes, biologische Überwachung sowie Vermessungs-, Baugrund- und Schweißkontrollen gemäß tschechischen Methodiken.

Beschreibung

Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu - Plavební komora Bělov (dále také jen „Projekt“) a při ostatním dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Správce stavby bude plnit následující funkce: • Provedení komplexní kontroly a úplnosti Dokumentace pro povolení záměru - část A. Provedení komplexní kontroly a úplnosti Zadávací dokumentace - část B. • Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby se zpracováním protokolu o provedené kontrole před zahájením realizace o komplexní připravenosti projektu dle TKP ŘVCČR pro zahájení realizace. Správce posoudí proveditelnost návrhu a zkontroluje rozpočet. • Komplexní posouzení před předáním staveniště, integrující vydaná povolení a výsledek zadávacího řízení a metodik SFDI. • Provedení kontroly úplnosti smluvních vztahů. • Kontrola a schvalování Realizační dokumentace zhotovitele. • Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), ve smyslu publikace TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA vydané ČKAIT (MP 9.2 aktualizace 2018) a v rozsahu a za podmínek Metodiky pro tým správce stavby, (Prozatímní verze 2018), schválené Ministerstvem dopravy dne 23. 10. 2018, dostupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/, kontrola všech výkazů ve formátu xlsx a datovém formátu XC4. • Zajištění výkonu koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, při přípravě staveb. • Biologický dozor v průběhu celé realizace stavby. • Součástí týmu správce stavby bude geodet s oprávněním pro provádění geodetických a měřických prací dle § 16 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění. Kontrola soupisu prací, časového a finančního předpokladu zhotovitele stavby. Přítomnost geotechnika při přejímce základových spár. • Průběžná kontrola provádění svarových spojů na stavbě. Tato kontrola zahrnuje vizuální posouzení provedených svarů, ověření souladu s projektovou dokumentací a technickými normami (zejména ČSN EN ISO 17637 pro vizuální kontrolu tavných svarů). • Provádění kontrolního měření nátěrových systémů (PKO) podle ČSN EN ISO 12944- 7, ČSN EN ISO 8501-1 a ČSN EN ISO 4624. • Kontrola datových informací BIM. • Zajištění součinnosti všech administrativních kroků spojených s vkladem díla do digitální technické mapy. • Zajištění všech administrativních kroků spojených s kolaudací stavby. • Provedení kontroly geometrického plánu na úrovni vkladu do KN, včetně soupisu záborů pro jednotlivé pozemky a zajištění vkladu stavby do KN. • Zajištění podkladů pro narovnání majetkoprávních vztahů. • Vytvoření protokolů pro zajištění majetkoprávního a provozního předání stavby. • Zajištění finančního přehledu plnění dotčených subjektů při realizaci a dokončení stavby. • Zajištění majetkoprávního vypořádání dokončené stavby. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen „Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

Amtliche Quelle

Quelle: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Prüfen Sie alle Angaben stets in der amtlichen Bekanntmachung.

Zuletzt mit TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) abgeglichen vor 4 Wochen

Zur amtlichen Bekanntmachung

Mehr von diesem Auftraggeber

Vollständiges Auftraggeberprofil

4 offene Ausschreibungen derzeit

Wer die Aufträge dieses Auftraggebers in diesem Sektor gewöhnlich gewinnt

Unternehmen Zuschläge Vergebenes Volumen Letzter Zuschlag
VECTORAMA s.r.o.; SUDOP PRAHA a.s.; HG partner s.r.o. 1 531.351 € Mär 2026
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.; VODNÍ CESTY a.s. 1 171.901 € Sep 2020
AQUATIS a.s. 1 159.917 € Dez 2025
Garnets Consulting a.s.; Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.; SAFETY PRO s.r.o. 1 45.041 € Dez 2025
BETING s.r.o. 1 43.512 € Nov 2025

Grundlage: 7 Vergaben mit verknüpftem Unternehmensprofil aus den letzten 5 Jahren.

Was dieser Auftraggeber bisher gezahlt hat

Auf Basis von 21 vergleichbaren Auftraegen, die dieser Auftraggeber in dieser Branche in den letzten 4 Jahren vergeben hat.

171.901 €
Unteres Quartil
171.943 €
Median der Zuschlaege
219.228 €
Oberes Quartil

Diese Ausschreibung liegt geschaetzt 363.3% ueber diesem Median

Juengste Zuschlaege

Auftragswerte wie von den amtlichen Quellen veroeffentlicht. Als Orientierung zu verstehen, nicht als Regel: Umfang, Lose und Laufzeit unterscheiden sich.

Ähnliche Ausschreibungen

Marktkontext

Ø offene Ausschreibung · Architektur- & Ingenieurdienste
9.545.338 €
14.789 aktuell offen in Europa 92% unter dem Branchenschnitt
Vergabehistorie auf Aperlena
61 erfasste Bekanntmachungen · 49 vergeben
62.256.020 € vergebenes Volumen

Verpassen Sie keine Ausschreibung wie diese

92 neue Bekanntmachungen für Architektur- & Ingenieurdienste in Tschechien in den letzten 7 Tagen. Erhalten Sie eine E-Mail, wenn neue erscheinen. Kostenlos.

Benachrichtigung einrichten

4 Tage übrig

Quelle

Tastaturkürzel

Eine Liste lesen, ohne zur Maus zu greifen. In einem Eingabefeld bleiben die Kürzel stumm.

j
Nächstes Ergebnis
k
Vorheriges Ergebnis
Enter
Ergebnis öffnen
n
Nächste Seite
p
Vorherige Seite
c
Dieses Ergebnis vergleichen
s
Dieses Ergebnis auf die Merkliste setzen
/
Zum Suchfeld springen
?
Diese Kürzel anzeigen
Esc
Schließen