Przejdź do treści
Aperlena
Język:

AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA GARE DE LURE

Zamknięty Zmiana Nie opublikowano terminu
Obserwuj ten przetarg

Składanie ofert zakończone. Udzielenie zamówienia lub sprostowanie tego ogłoszenia: e-mail, gdy rejestr to zobaczy. Zaloguj się

Opis

La consultation a pour objet : Travaux de voirie, réseaux divers et d'aménagement paysager dans le cadre d'un projet de requalification du parvis de la Gare de Lure. Le marché est décomposé en 2 lots : • Lot 1 : Terrassement VRD • Lot 2 : Aménagement paysager et mobilier urbain Délais d'exécution Période de préparation :Une période de préparation est prévue au marché. Son délai est fixé à 1 mois. Délai d'exécution des travaux : Le délai d'exécution des travaux est fixé à 18 mois par le Maître d'ouvrage. Il part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il comprend le délai de la période de préparation. Le Maître d'ouvrage souhaite un démarrage des travaux début octobre 2026. Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) Il est prévu une PSE pour la fourniture d'un rack et d'un abri pour vélo. Délivrance du dossier de consultation L'accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction sur le site : www.pays-de-lure.fr , rubrique « marchés publics » ou directement via l'adresse suivante : https://marchespublics-paysdelure.safetender.com/#/home Critères : Prix (60 %) - Valeur technique (40 %) Conditions d'envoi et de remise des candidatures et des offres : Les candidats présenteront leur réponse au moyen de fichiers comprenant à la fois les documents relatifs à la candidature et ceux relatifs à l'offre. La transmission dématérialisée est effectuée via le profil d'acheteur suivant : www.pays-de-lure.fr , rubrique « marchés publics » ou directement via l'adresse suivante : https://marchespublics-paysdelure.safetender.com/#/home Voies de recours Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Besançon : 30, rue Charles Nodier - 25 044 BESANCON Cedex 3

Oficjalne źródło

Źródło: BOAMP - Bulletin officiel des annonces de marchés publics (DILA)

Zawsze weryfikuj szczegóły w oficjalnym ogłoszeniu.

Ostatnia weryfikacja w BOAMP - Bulletin officiel des annonces de marchés publics (DILA) 1 miesiąc temu

Dokumenty w BOAMP - Bulletin officiel des annonces de marchés publics (DILA) (francuski) oferty składane przez Buyer profile (profil d'acheteur) linked on each notice

Zobacz oficjalne ogłoszenie

Więcej od tego zamawiającego

Pełny profil zamawiającego

Ostatnie udzielenia

Historia zmian

Każdy przypadek ponownej publikacji tego ogłoszenia przez oficjalne źródło ze zmieniona treścią. Monitorujemy wszystkie źródła, które indeksujemy, w tym regionalne kopie tego samego ogłoszenia.

  1. Przeczytaj przed złożeniem oferty
    • Główny kod CPV: 45112500

Obserwuj ten przetarg, a napiszemy do Ciebie, gdy tylko się zmieni. Załóż konto

Podobne przetargi

Kontekst rynkowy

Śr. otwarty przetarg · Roboty budowlane
33 177 730 €
31 121 otwartych teraz w Europie
Historia zamawiającego w Aperlena
11 zarejestrowanych ogłoszeń · 1 udzielonych
78 898 € w udzielonych zamówieniach

Nie przegap przetargów takich jak ten

3 793 nowych ogłoszeń w ostatnich 7 dniach: Roboty budowlane, Francja. Otrzymuj e-mail, gdy pojawią się nowe ogłoszenia. Za darmo.

Ustaw mój alert
Źródło

Skróty klawiszowe

Przeglądaj listę bez sięgania po mysz. Skróty nie działają podczas pisania w polu.

j
Następny wynik
k
Poprzedni wynik
Enter
Otwórz wynik
n
Następna strona
p
Poprzednia strona
c
Porównaj ten wynik
s
Dodaj ten wynik do krótkiej listy
/
Przejdź do pola wyszukiwania
?
Pokaż te skróty
Esc
Zamknij