Centre communautaire Dennheritz - Nettoyage de chantier Lot 24

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Dennheritz; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 96; Postleitzahl: 08393; Ort: Dennheritz; Land: DE; Telefon: +49 3762906502; E-Mail: erik.enke@crimmitschau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: VOB Vertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Gemeindezentrum Dennheritz - Dorfzentrum³; Straße, Hausnummer: Meeraner Straße 3; Postleitzahl: 08393; Ort: Dennheritz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Baureinigungsarbeiten zur Fertigstellung des Bauvorhabens / Kunststofffenster 40m2 / Alu-Glas-Systeme 100m2 / Innentüren 90m2 / Vinylbodenbeläge 60m2 / Textilbelag 80m2 / Fliesenbeläge 350m2 / Wandfliesenbereiche 110m2 / WC-Anlagen 11 Stk / Waschbeckenanlagen 6 Stk / WC-Trennwandanlagen 6 Stk g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 29.03.2027, Ende: 09.04.2027, Bauausführung gemäß beiliegendem Bauablaufplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen, wenn sich die Angebote lediglich im Angebotspreis unterscheiden. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3428940/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 18.08.2026, 14:45 Uhr; Bindefrist: 30.09.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Crimmitschau; Bereich/Abteilung: B 65 / Hoch- und Tiebau; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE; Telefon: +49 3762-90-6502; Fax: +49 3762-90-9903; Internet-Adresse: www.crimmitschau.de; E-Mail: erik.enke@crimmitschau.de q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 18.08.2026, 14:45 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Crimmitschau - Bauamt Kirchplatz 4 / 1.OG Raum 207 in 08451 Crimmitschau; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter. t) Sicherheiten: Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5% der Auftragssumme Sicherheit für Gewährleistung in Höhe von 3% der Abrechnungssumme u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (EFB 124) oder Präqualifizierung x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen ; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Internationale Zusammenarbeit und Gleichstellung; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 08393; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: www.lds.sachsen.de Bauendreinigung