Aller au contenu
Aperlena
Langue:

Construction d’une nouvelle bâche à la station de pompage de MOFFANS-ET-VACHERESSE

Clôturé Avis de marché
Suivre ce marché

Les offres sont closes. Une attribution ou un rectificatif sur cet avis : un e-mail quand le registre le voit. Se connecter

  1. Publié
  2. Date limite ouvert 25 jours
  3. Attribué en attente

Description

La présente consultation concerne la construction d'une nouvelle bâche pour la station de pompage d'eau potable à MOFFANS-ET-VACHERESSE (70). Le marché sera un marché de travaux. Début des travaux : Le Maître d'ouvrage (l'Acheteur) souhaite la mise en service de la nouvelle bâche, et donc la fin des travaux, pour l'automne 2026. Il souhaite donc un démarrage des travaux fin août, début septembre 2026. Délais d'exécution : Le délai d'exécution des travaux est fixé à 2 mois par le Maître d'ouvrage. Critères de sélection : Prix (60 %) - Valeur technique (40 %) Obtention du dossier de consultation Le Dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés Publics ». Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. Transmission par voie électronique Les offres seront établies en euros. Les DCE peuvent être téléchargés à cette adresse : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés publics » Transmission par voie postale ou remise en mains propres La transmission par voie postale ou remise en main propre n'est pas acceptée. Renseignements complémentaires : Pour les renseignements d'ordre administratif : Communauté de Communes du Pays de Lure : Franck CUNAT Tél. : 03 84 89 00 30 - Fax : 03 84 89 00 31 Courriel : franck-cunat@pays-de-lure.fr Pour les renseignements d'ordre technique : BC2I : David DUJARDIN ou Vincent FAIVRE Tél. : 09 60 37 26 75 Courriel : contact@bc2i70.fr Voies de recours : Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Besançon : 30, rue Charles Nodier - 25 044 BESANCON Cedex 3 Téléphone : 03 81 82 60 00 - Fax : 03 81 82 60 01 - Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr http://besancon.tribunal-administratif.fr/ Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au Greffe du Tribunal Administratif de Besançon, aux mêmes coordonnées ci-avant.

Source officielle

Source : BOAMP - Bulletin officiel des annonces de marchés publics (DILA)

Vérifiez toujours les détails dans l'avis officiel.

Dernière vérification auprès de BOAMP - Bulletin officiel des annonces de marchés publics (DILA) il y a 1 mois

Documents sur BOAMP - Bulletin officiel des annonces de marchés publics (DILA) (français) offres déposées via Buyer profile (profil d'acheteur) linked on each notice

Consulter l'avis officiel

Plus de cet acheteur

Profil complet de l'acheteur

Attributions récentes

Historique des modifications

Chaque republication de cet avis par une source officielle avec un contenu différent. Nous surveillons toutes les sources que nous indexons, y compris les copies régionales du même avis.

  1. A lire avant de repondre
    • Code CPV principal: 45247270
    • Objet et critères: La description a été raccourcie. À relire avant de repondre.

Suivez ce marche et nous vous ecrivons dès qu'il change. Créer un compte

Marchés similaires

Contexte de marché

Appel ouvert moyen · Travaux de construction
33 736 687 €
30 707 ouverts en Europe actuellement
Historique de l'acheteur sur Aperlena
11 avis suivis · 1 attribués
78 898 € de contrats attribués

Ne manquez plus aucun marché comme celui-ci

3 788 nouveaux avis pour Travaux de construction en France au cours des 7 derniers jours. Recevez un e-mail quand de nouveaux avis paraissent. Gratuit.

Créer mon alerte
Source

Raccourcis clavier

Parcourir une liste sans toucher la souris. Les raccourcis restent inactifs pendant la saisie dans un champ.

j
Résultat suivant
k
Résultat précédent
Entrée
Ouvrir le résultat
n
Page suivante
p
Page précédente
c
Comparer ce résultat
s
Ajouter ce résultat à la présélection
/
Aller au champ de recherche
?
Afficher ces raccourcis
Échap
Fermer