Saltar al contenido
Aperlena

TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) verificado hace 1 semana Anuncio de licitación

Eslovenia - Obras de construcción de edificios - Ejecución de los trabajos de albañilería e instalaciones para el proyecto 'Ampliación y renovación del edificio de la UM FZV con compra de equipamiento en dos fases' - primera parte de la fase 2

Original Slovenija - Gradbena dela na stavbah - Izvedba GOI del za projekt »Širitev in obnova objekta UM FZV z nakupom opreme v dveh fazah« -prvi del 2. faze

Cerrada Eslovenia Vzhodna Slovenija Trabajos de construcción

Órgano de contratación UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za zdravstvene vede

5,0 M € valor estimado · 4.984.446 €

Datos clave

Cerrada
10:00 (UTC+2)
Procedimiento
Procedimiento abierto
  1. Publicada
  2. El plazo era
  3. Fecha límite abierta 34 días
  4. Adjudicada pendiente
Ver el anuncio oficial Vigilar esta licitación

El plazo de ofertas ha cerrado. Una adjudicación o una corrección de este anuncio: un email cuando el registro lo ve. Iniciar sesión

Resumen

Resumen generado automáticamente

La Universidad de Maribor, Facultad de Ciencias de la Salud, adjudicó obras para la ampliación y renovación de su edificio. El alcance comprendía trabajos de albañilería e instalaciones, así como el suministro y montaje de equipamiento, para una ampliación de cuatro plantas en el lado norte del edificio existente, destinada principalmente a la docencia y a las salas del personal. La estructura de hormigón armado ya se había adjudicado mediante un contrato separado. En determinados puntos solo estaba previsto el montaje del equipamiento, pues el comprador ya lo había suministrado. El valor estimado era de 4.984.446,38 EUR. El plazo de presentación de ofertas está cerrado, con fecha límite el 12.8.2026.

Descripción

Širitev objekta obsega gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela ter dobavo in montažo opreme, pri čemer je armiranobetonska konstrukcija že izvedena. V okviru projekta je predvidena gradnja štirinadstropnega prizidka, namenjenega predvsem izvajanju pedagoškega procesa in zagotavljanju prostorov za zaposlene. Prizidava je umeščena na severni strani obstoječe stavbe, na območju nekdanjega dvonadstropnega severnega trakta, ter deloma na območje obstoječega dvorišča in parkirišča. Univerza v Mariboru je na podlagi javnega naročila že podpisala pogodbo za izvedbo armiranobetonske konstrukcije prizidka skupaj z rušitvenimi deli. Ta dela so trenutno v izvajanju. To pomeni, da se bo osnovna konstrukcija objekta še izvajala oziroma zaključevala ob začetku izvajanja predmetnega naročila. Izvajalec AB konstrukcije bo ob zaključku del predal naročniku dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) za izvedena dela. Zaradi pogodbeno dogovorjene letne dinamike porabe sredstev med naročnikom in sofinancerjem je predvidena takojšnja uvedba izbranega ponudnika v delo po podpisu pogodbe. Cilj je zagotoviti čim hitrejši začetek izvajanja možnih pogodbenih del ter optimalno časovno izrabo razpoložljivega obdobja. Po uvedbi v delo mora izvajalec nemudoma pričeti z naročanjem materiala, elementov in opreme, kjer je to glede na projektno dokumentacijo in dejansko stanje objekta že mogoče. S tem se zmanjšuje tveganje za zamude zaradi daljših dobavnih rokov ter zagotavlja nemoten potek del. Posebej opozarjamo, da je v popisih del na določenih mestih predvidena zgolj montaža (z morebitnim priklopom) opreme, saj je naročnik del opreme že zagotovil. Ponudniki morajo to upoštevati pri pripravi ponudbe in kasnejši izvedbi del. Izbrani ponudnik bo aktivno sodeloval pri tehničnem in kvalitetnem prevzemu že izvedenih del (armiranobetonske konstrukcije), z namenom preverjanja njihovih ustreznosti ter zagotavljanja skladnosti z nadaljnjo izvedbo. S tem se želi preprečiti morebitne kasnejše nejasnosti ali nesporazume glede kakovosti in primernosti že izvedenih del.

Fuente oficial

Fuente: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Verifica siempre los detalles en el anuncio oficial.

Avisar de un error en este anuncio

Última verificación con TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) hace 1 semana

UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za zdravstvene vede

Eslovenia

anuncios en el registro
17
adjudicaciones
4
adjudicados en total
8,7 M €

Quién gana sus contratos

de sus licitaciones indican un valor estimado
20%

Competencia

ofertas por lote de media (procedimientos abiertos y restringidos)
1,5
de esos lotes recibieron una sola oferta
55%

Tal como los indican los anuncios de adjudicación oficiales, en los últimos 3 años. Las ofertas por lote cuentan solo procedimientos abiertos y restringidos: en un procedimiento negociado o una adjudicación directa, una sola oferta es el propio procedimiento. El país es el que el anuncio da para el adjudicatario.

Adjudicaciones recientes

1 licitación abierta ahora mismo

Contexto de mercado

abiertos ahora en Trabajos de construcción
20.149
anuncio abierto mediano
559.898 €

Quién gana en este mercado

Muchos proveedores

Eslovenia · Trabajos de construcción

empresas distintas ganaron adjudicaciones aquí
230
de las adjudicaciones fueron a los tres adjudicatarios más frecuentes
34%
compradores adjudicaron contratos aquí
134

Según 748 adjudicaciones con adjudicatario identificado en los últimos 3 años. Contadas por adjudicación y no por importe, porque los importes de lotes y acuerdos marco no son comparables. Concentrado: los tres adjudicatarios más frecuentes obtuvieron el 65% de las adjudicaciones o más; muchos proveedores: menos del 35% con al menos diez adjudicatarios distintos.

Competencia

ofertas por lote de media (procedimientos abiertos y restringidos)
3,2
de esos lotes recibieron una sola oferta
19%
de las adjudicaciones fueron a empresas con sede en otro país
0%
de las ofertas llegaron de otro país
1%

Tal como los indican los anuncios de adjudicación oficiales, en los últimos 3 años. Las ofertas por lote cuentan solo procedimientos abiertos y restringidos: en un procedimiento negociado o una adjudicación directa, una sola oferta es el propio procedimiento. El país es el que el anuncio da para el adjudicatario.

Historial de cambios

Cada vez que una fuente oficial ha vuelto a publicar este anuncio con contenido distinto. Vigilamos todas las fuentes que indexamos, incluidas las copias regionales del mismo anuncio.

  1. Actúa ya
    Valor estimado
    sin indicar
    Ahora: 4.984.446 €
    Plazo de presentación
    Antes: 12 de agosto de 2026, 00:00
    Ahora: 12 de agosto de 2026, 00:00 1 día antes

Sigue esta licitación y te escribimos en cuanto cambie. Crear cuenta

Licitaciones similares

Abiertas ahora

Adjudicadas antes

No te pierdas ninguna licitación como esta

47 anuncios nuevos de Trabajos de construcción en Eslovenia en los últimos 7 días. Recibe un email cuando aparezcan anuncios nuevos. Gratis.

Crear mi alerta

O sigue solo su código CPV, Trabajos de construcción de inmuebles: un correo cuando lleguen licitaciones nuevas bajo él, sin cuenta.

Atajos de teclado

Recorre una lista sin tocar el ratón. Los atajos no actúan mientras escribes en un campo.

j
Resultado siguiente
k
Resultado anterior
Intro
Abrir el resultado
n
Página siguiente
p
Página anterior
c
Comparar este resultado
s
Añadir este resultado a la lista corta
o
Abrir el resultado en una pestaña nueva
x
Apartar este resultado
/
Buscar desde cualquier página
Ctrl K
Buscar desde cualquier página
?
Mostrar estos atajos
Esc
Cerrar

Índice

Cerrar
Iniciar sesión

Idioma