Saltar al contenido
Aperlena
Alertas gratis

TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) verificado hace 6 horas Anuncio de licitación

Bélgica - Trabajos de construcción - Contrato de obras para la construcción de una residencia de ancianos (Lote 1 - Arquitectura (lote PILOTO) - Lote 2 - HVAC (lote pilotado) - Lote 3 - Electricidad (lote pilotado) - Lote 4 - Cocina (lote pilotado))

Original Belgique - Travaux de construction - Marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de repos (Lot 1 - Architecture (lot PILOTE) - Lot 2 - HVAC (lot piloté) - Lot 3 - Électricité (lot piloté) - Lot 4 - Cuisine (lot piloté))

Abierta Bélgica Prov. Hainaut Trabajos de construcción

Órgano de contratación ASSOCIATION INTERCOMMUNALE GÉNÉRATIONS THIÉRACHE SC

30 días restantes

Datos clave

Cierra
10:00 (UTC+1)
Procedimiento
Procedimiento abierto
  1. Publicada
  2. Hoy
  3. Fecha límite abierta 30 días
  4. Adjudicada pendiente

Plazo para ofertar

30 días desde la publicación hasta el plazo

Duración habitual

Los anuncios de este tipo (Bélgica, procedimiento abierto, por encima del umbral de la UE) dan una mediana de 30 días, la mitad entre 17 y 37 días, según 10.382 anuncios de los dos últimos años.

Ver el anuncio oficial Vigilar esta licitación
Añadir al calendario

Si cambia el plazo o se corrige el anuncio, te escribimos. Iniciar sesión

Resumen

Resumen generado automáticamente

Contrato de obras dividido en cuatro lotes para la construcción de una residencia de ancianos en la Rue de Beauwelz n°13, 6590 MOMIGNIES, Bélgica. El Lote 1 (Arquitectura) es el lote PILOTO, mientras que los Lotes 2 (HVAC: instalaciones sanitarias y de calefacción, ventilación y aire acondicionado), 3 (electricidad, instalaciones de suministro eléctrico) y 4 (cocina, instalación de cocinas equipadas) son lotes pilotados. Todos los materiales deben ser nuevos y correrán a cargo del contratista salvo indicación contraria del pliego de condiciones especiales, y los trabajos deben ejecutarse conforme a las normas del oficio. El detalle de los trabajos figura en las cláusulas técnicas y el presupuesto anexo. El contrato está financiado por la AVIQ e incluye cláusulas sociales que fomentan la formación y la inserción socioprofesional para combatir el dumping y el fraude social.

Descripción

Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Marché de travaux en 4 lots ayant pour objet la construction d'une maison de repos : - Lot 1 - Architecture - Lot 2 - HVAC - Lot 3 - Électricité - Lot 4 - Cuisine. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Rue de Beauwelz, n°13 à 6590 MOMIGNIES Code CPV : - Lot 1 - Architecture : o 45000000-7 - Travaux de construction o 45400000-1 - Travaux de parachèvement de bâtiment - Lot 2 - HVAC : o 45232460-4 - Travaux d'installations sanitaires o 45331000-6 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation - Lot 3 - Électricité : o 45315300-1 - Installations d'alimentation électrique - Lot 4 - Cuisine : o 45421151-7 - Installation de cuisines équipées Numéro de marché : CSC n°58600 - Marché n°2017/116-2017/135 Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (Voy. A2.91). En cas d’application au titre A2.6 Clauses sociales d’une clause sociale flexible : dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle. Autres clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Mission de pilotage : Voy. A2.94. Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par l’AVIQ. Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. L’attribution du marché doit avoir lieu avant le 31 décembre 2027 et toutes les phases doivent avoir débuté avant le 31 décembre 2030. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités). Lot 1 - Architecture; Lot 2 - HVAC; Lot 3 - Électricité; Lot 4 - Cuisine

¿Licitamos o no?

Seis preguntas antes de comprometer a un equipo. Debajo de cada una, lo que el registro sabe de ella. Las respuestas son tuyas.

  1. A tu favor:

    ¿Cumplimos todos los requisitos de solvencia?

    Procedimiento abierto: cualquier proveedor interesado puede presentar oferta.

    Por encima del umbral europeo: abierta a empresas de cualquier país de la UE.

  2. Lo decides tú:

    ¿Podemos ejecutarlo con el equipo que tenemos?

    El registro no tiene nada sobre esto. Los documentos oficiales sí.

  3. Lo decides tú:

    ¿Tenemos dos referencias comparables?

    Los trabajos comparables están en Trabajos de construcción.

  4. A tu favor:

    ¿Da tiempo a preparar una oferta seria?

    Quedan 30 días, 23 de ellos laborables.

  5. Lo decides tú:

    ¿Queda margen al precio probable de adjudicación?

    En este país este tipo de contrato se suele adjudicar por entre 3,3 M € y 11,7 M €.

  6. Lo decides tú:

    ¿Conocemos a este órgano de contratación?

    El registro no tiene nada sobre esto. Los documentos oficiales sí.

¿Puedo presentarme?

  • Procedimiento abierto: cualquier proveedor interesado puede presentar oferta. Por encima del umbral europeo: abierta a empresas de cualquier país de la UE.
  • El anuncio está redactado en francés.
  • ¿Certificados de otro país de la UE? Consulta las equivalencias en eCertis

Fuente oficial

Fuente: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Verifica siempre los detalles en el anuncio oficial.

Avisar de un error en este anuncio

Última verificación con TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) hace 6 horas

Ver el anuncio oficial

Lo que paga este mercado

El comprador tiene muy pocas adjudicaciones propias en este sector, así que este es el rango de las últimas 461 adjudicaciones de Trabajos de construcción en Bélgica.

Importe mediano
7,0 M €
Mitad central de las adjudicaciones anteriores
3,3 M € a 11,7 M €

TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) no publica ningún importe para este anuncio, así que no tiene marca en la escala. Puede que los documentos oficiales lo indiquen.

Importes de adjudicacion segun los publican las fuentes oficiales. Uselos como guia, no como regla: el alcance, los lotes y la duracion varian entre contratos.

El comprador

Perfil completo del comprador

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE GÉNÉRATIONS THIÉRACHE SC

Bélgica

Este comprador aún no tiene adjudicaciones registradas en este sector. Adjudicatarios habituales, Trabajos de construcción - Bélgica

Empresa Adjudicaciones Importe total adjudicado Última adjudicación
WILLEMEN INFRA 15 95,8 M € sep. 2026
STADSBADER 9 88,8 M € sep. 2026
Colas Noord 8 58,8 M € ago. 2026
Galère 6 61,3 M € sep. 2026
RECON BOUW 6 30,6 M € sep. 2026

A partir de 577 adjudicaciones con perfil de empresa vinculado en los últimos 2 años.

2 licitaciones abiertas ahora mismo

Contexto de mercado

TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) no publica ningún importe para este anuncio, así que no se puede situar entre los anuncios abiertos del sector. Puede que los documentos oficiales lo indiquen.

abiertos ahora en Trabajos de construcción
28.718
anuncio abierto mediano
826.446 €

Quién gana en este mercado

Muchos proveedores

Bélgica · Trabajos de construcción

empresas distintas ganaron adjudicaciones aquí
430
de las adjudicaciones fueron a los tres adjudicatarios más frecuentes
6%
compradores adjudicaron contratos aquí
269

Según 577 adjudicaciones con adjudicatario identificado en los últimos 3 años. Contadas por adjudicación y no por importe, porque los importes de lotes y acuerdos marco no son comparables. Concentrado: los tres adjudicatarios más frecuentes obtuvieron el 65% de las adjudicaciones o más; muchos proveedores: menos del 35% con al menos diez adjudicatarios distintos.

Competencia

ofertas por lote de media (procedimientos abiertos y restringidos)
3,8
de esos lotes recibieron una sola oferta
12%
de las adjudicaciones fueron a empresas con sede en otro país
2%

Tal como los indican los anuncios de adjudicación oficiales, en los últimos 3 años. Las ofertas por lote cuentan solo procedimientos abiertos y restringidos: en un procedimiento negociado o una adjudicación directa, una sola oferta es el propio procedimiento. El país es el que el anuncio da para el adjudicatario.

Licitaciones similares

Abiertas ahora

Adjudicadas antes

No te pierdas ninguna licitación como esta

1.295 anuncios nuevos de Trabajos de construcción en Bélgica en los últimos 7 días. Recibe un email cuando aparezcan anuncios nuevos. Gratis.

Crear mi alerta

30 días restantes

Abrir anuncio

Atajos de teclado

Recorre una lista sin tocar el ratón. Los atajos no actúan mientras escribes en un campo.

j
Resultado siguiente
k
Resultado anterior
Intro
Abrir el resultado
n
Página siguiente
p
Página anterior
c
Comparar este resultado
s
Añadir este resultado a la lista corta
o
Abrir el resultado en una pestaña nueva
x
Apartar este resultado
/
Buscar desde cualquier página
Ctrl K
Buscar desde cualquier página
?
Mostrar estos atajos
Esc
Cerrar

Empieza por una pregunta

Explorar por sector

Índice

Cerrar
Iniciar sesión

Idioma