Belgique - Travaux de construction - Extension et la rénovation énergétique du hall de sport de Chapelle-Lez-Herlaimont - 5lots

Le présent marché est un marché de travaux de l'extension et la rénovation énergétique du hall de sport de Chapelle-Lez-Herlaimont.__________ Lot 1 (pilote) : Rénovation énergétique de l’ensemble de l’édifice et modification du volume principal, modification de la structure et réaménagement intérieur___ Lot 2 (piloté) : Aménagement du plateau sportif. Mise en place d’un revêtement sportif haut niveau et installation de poteaux de volley + tribunes amovibles___ Lot 3 (piloté) : Aménagement des abords : réalisation de parking, profilage du terrain, et plantations___ Lot 4 (piloté) : Installation d’un système anti-Intrusion___ Lot 5 (piloté) : Eclairage de la salle de sports suivant les normes internationales. Le LOT 1 du présent marché est relatif aux travaux de rénovation énergétique de l’ensemble de l’édifice et modification du volume principal, modification de la structure et réaménagement intérieur (lot pilote). _____AGREATION REQUISE : catégorie D, classe 7._____Ce lot 1 comprend PLUSIEURS OPTIONS EXIGEES dont le pouvoir adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier spécial des charges.; Le LOT 2 du présent marché est relatif aux travaux de renouvellement du plateau sportif , la mise en place d’un revêtement sportif haut niveau et l'installation de poteaux de volley + tribunes amovibles (lot piloté). Le lot pilote étant le lot 1 qui établit un planning en début de chantier lequel intègre les délais de tous les autres lots (lots pilotés). Il communique toutes les informations et jalons afin de coordonner les interventions sur chantier. Les adjudicataires des autres lots fournissent toutes les informations nécessaires au lot1 (lot pilote) afin de lui permettre d’éditer un planning général. Les autres lots (lots pilotés) se conforment en outre aux obligations liées au respect du planning. Ainsi, les entreprises pilotées doivent se conformer à la fois au délai du présent cahier des charges mais également aux impositions du planning du lot pilote._____Rappel du DELAI: 30 jours calendrier (délai englobé dans le délai d’exécution des travaux du Lot 1)_____AGREATION REQUISE : catégorie D25, classe 2._____Ce lot 2 comprend des OPTIONS EXIGEES dont le pouvoir adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier spécial des charges.; Le LOT 5 du présent marché est relatif aux travaux d'éclairage de la salle de sports suivant les normes internationales (lot piloté). _____Rappel du DELAI: 50 jours calendrier (délai englobé dans le délai d’exécution des travaux du Lot 1)_____AGREATION REQUISE : catégorie P1, classe 2._____Ce lot 5 ne comprend PAS d'OPTIONS EXIGEES.; Le LOT 4 du présent marché est relatif aux travaux d'installation d'un système anti-intrusion (lot piloté). _____Rappel du DELAI: 30 jours calendrier (délai englobé dans le délai d’exécution des travaux du Lot 1)_____PAS D'AGREATION REQUISE : Conformément à l’article 2 de l’A.R. du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, le lot 4 du présent marché ne requiert pas d’agréation.; Le LOT 3 du présent marché est relatif aux travaux d'aménagement des abords: réalisation de parking, profilage du terrain, et plantations (lot piloté). _____Rappel du DELAI: 50 jours calendrier (délai englobé dans le délai d’exécution des travaux du Lot 1)_____AGREATION REQUISE : catégorie C, classe 1._____Ce lot 3 comprend des OPTIONS EXIGEES dont le pouvoir adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier spécial des charges.