Saltar al contenido
Aperlena
Alertas gratis

TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) verificado hace 1 hora Anuncio de licitación

Hungría - Obras de construcción relacionadas con la rehabilitación de puentes - Mantenimiento de puentes 2026-2027 SZ2-K

Original Magyarország - Hídfelújítással kapcsolatos építési munkák - Híd karbantartás 2026-2027 SZ2-K

Abierta Hungría Budapest Trabajos de construcción

Órgano de contratación Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8 días restantes

Datos clave

Cierra
12:00 (UTC+2)
Competencia
Carrera abierta
  1. Publicada
  2. Hoy
  3. Fecha límite abierta 10 días
  4. Adjudicada pendiente

Plazo para ofertar

9 días desde la publicación hasta el plazo

Más corto de lo habitual

Los anuncios de este tipo (Hungría, procedimiento abierto, por encima del umbral de la UE) dan una mediana de 29 días, la mitad entre 14 y 32 días, según 5.259 anuncios de los dos últimos años. Menos días que tres de cada cuatro anuncios comparables. Revisa los pliegos pronto y plantea tus preguntas antes del plazo de aclaraciones.

Este comprador suele dar 28 días (mediana de sus últimas 154 licitaciones).

Ver el anuncio oficial Vigilar esta licitación
Añadir al calendario

Si cambia el plazo o se corrige el anuncio, te escribimos. Iniciar sesión

El Veredicto Aperlena

Carrera abierta

Ningún proveedor domina: 8 empresas distintas se han llevado los últimos 8 contratos comparables de este comprador en 5 años. Es una carrera realmente abierta.

Precio final esperado frente al presupuesto publicado
-11.8%

Basado en 8 adjudicaciones comparables de este comprador en este sector durante 5 años. Cada veredicto se registra antes del resultado y se contrasta con el anuncio de adjudicación. Cómo nos puntuamos.

Resumen

Resumen generado automáticamente

Magyar Közút Nonprofit Zrt., que gestiona unos 6.447 puentes en Hungría, busca un contratista para trabajos de mantenimiento y reparación de puentes en 2026-2027. El contratista ejecutará reparaciones en puentes y alcantarillas, incluyendo la subestructura, la superestructura, los equipamientos del puente, los sistemas de impermeabilización y pavimento, el drenaje, los aparatos de dilatación, las capas de protección anticorrosión y las barandillas, mediante encargos individuales, a menudo urgentes, ya que la mayoría de las averías son imprevisibles y requieren intervención inmediata. Las principales tareas incluyen la sustitución de aparatos de dilatación, la renovación de la impermeabilización, la rehabilitación del drenaje, obras de pavimento, protección anticorrosión y pequeñas reparaciones superficiales. El marco asciende a un máximo neto de 2.500.000.000 HUF, con el compromiso del comprador de retirar el 70 por ciento y unos 50 a 70 encargos al año.

Descripción

A nyertes ajánlattevő feladata - a műszaki leírásban (műszaki specifikáció) és annak tételjegyzékében részletezett - javítási munkák elvégzése eseti megrendelések szerint, az ajánlatkérő üzemeltetésében, illetve a későbbiekben üzemeltetésébe kerülő hidak, és átereszek alépítményén, felszerkezetén, hídtartozékain, szigetelés és burkolatrendszerén, vízelvezető rendszerén, dilatációs szerkezetén, korrózióvédelmi bevonatain, azok esetleges teljes körű, vagy kisebb meghibásodásai, sérülései esetén, az ajánlatkérő írásbeli bejelentése alapján. A legtöbb esetben a meghibásodások előre nem láthatók, illetve jellegüket tekintve sürgősek, halaszthatatlan beavatkozást igényelnek. Az egyes konkrétan elvégzendő munkák tételenkénti mennyiségeit, egyedi műszaki, forgalomterelési, kivitelezési elvárásait Ajánlatkérő az eseti megrendelésekben adja meg. Főbb elvégzendő feladatok: Dilatáció csere, javítás Szigetelés csere Vízelvezető rendszer felújítása Burkolatrendszer építése Korrózióvédelem Korlát javítás, csere Kisebb felületi javítási munkák elvégzése Az elvégzendő, nagyobb részben kis értékű, egyedi munkák megrendelésére legfeljebb nettó 2 500 000 000 HUF keretösszegig kerül sor a ténylegesen jelentkező beszerzési igények (eseti megrendelések) függvényében. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe, üzemeltetésébe 6447 db híd tartozik, melynek 98 %-a gépjármű által használt országos közúti híd, 2 %-a pedig gyalog-és kerékpárúti híd. Az elmúlt 2 év tényleges híd- és áteresz karbantartási munkák alapján várhatóan évente körülbelül 50-70 eseti megrendelőt fog az Ajánlatkérő gépjármű által használt országos közúti hidakra kiküldeni, ebből 1-5 db vonatkozik a kerékpárúti híd karbantartásra. Az eseti megrendelésekben a szőnyegdilatációs szerkezet beépítésére és/vagy teljes/részleges cseréjére vonatkozó várható minimális beavatkozási hossz 20 méter. Az eseti megrendelésekben a gumiprofilos dilatációs szerkezet beépítésére és/vagy teljes/részleges cseréjére vonatkozó várható minimális beavatkozási hossz 15 méter. Vállalkozási keretszerződés alapján - a műszaki leírásban (műszaki specifikáció) és annak tételjegyzékében részletezett - javítási munkák elvégzése eseti megrendelések szerint, az ajánlatkérő üzemeltetésében, illetve a későbbiekben üzemeltetésébe, feladatkörébe kerülő hidak, és átereszek alépítményén, felszerkezetén, hídtartozékain, szigetelés és burkolatrendszerén, vízelvezető rendszerén, dilatációs szerkezetén, korrózióvédelmi bevonatain, azok esetleges teljes körű, vagy kisebb meghibásodásai, sérülései esetén, az ajánlatkérő írásbeli bejelentése alapján, az eseti megrendelésekben megadott hidak, átereszek helyén. Az elvégzendő, nagyobb részben kis értékű, egyedi munkák megrendelésére legfeljebb nettó 2 500 000 000 HUF keretösszegig kerül sor a ténylegesen jelentkező beszerzési igények (eseti megrendelések) függvényében. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget, az ezen felüli mérték tekintetében kiköti, hogy annak lehívására nem köteles. Az egyes konkrétan elvégzendő munkák tételenkénti mennyiségeit, egyedi műszaki, forgalomterelési, kivitelezési elvárásait Ajánlatkérő az eseti megrendelésekben adja meg. Az egyes eseti megrendelésekben szereplő munkák elvégzésének határideje a műszaki leírásban, illetve a szerződéstervezetben foglaltak szerint kerül meg határozásra, attól függően, hogy ajánlatkérő (megrendelő) az adott munkákat a műszaki leírásban szereplő 4 kategória közül melyikbe sorolja. Ajánlatkérő egy eseti megrendelésen és egy kategórián belül, technológiai és műszaki szempontból is reális részhatáridőket is megszabhat (pl. téli időszakban történő járműütközés esetén a korlát helyreállítására és a hídszegély korrózióvédelmi bevonatának javítására). Összetett (több kategória szerint minősülő) eseti megrendelés esetén ajánlatkérő az egyes kategóriáknak megfelelő határidőt kombináltan is előírhat. A részletes műszaki információkat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

¿Licitamos o no?

Seis preguntas antes de comprometer a un equipo. Debajo de cada una, lo que el registro sabe de ella. Las respuestas son tuyas.

  1. A tu favor:

    ¿Cumplimos todos los requisitos de solvencia?

    Procedimiento abierto: cualquier proveedor interesado puede presentar oferta.

    Por encima del umbral europeo: abierta a empresas de cualquier país de la UE.

  2. Lo decides tú:

    ¿Podemos ejecutarlo con el equipo que tenemos?

    El registro no tiene nada sobre esto. Los documentos oficiales sí.

  3. Lo decides tú:

    ¿Tenemos dos referencias comparables?

    Los trabajos comparables están en Trabajos de construcción.

  4. Revísalo primero:

    ¿Da tiempo a preparar una oferta seria?

    Quedan 8 días, 7 de ellos laborables.

  5. Revísalo primero:

    ¿Queda margen al precio probable de adjudicación?

    Este comprador suele adjudicar este tipo de contrato por entre 3,6 M € y 173,8 M €.

    Aquí los contratos se cierran con una mediana del 11.8% por debajo de su estimación.

  6. A tu favor:

    ¿Conocemos a este órgano de contratación?

    8 empresas distintas ganaron los últimos 8 contratos comparables.

¿Puedo presentarme?

  • Procedimiento abierto: cualquier proveedor interesado puede presentar oferta. Por encima del umbral europeo: abierta a empresas de cualquier país de la UE.
  • El anuncio está redactado en húngaro.
  • ¿Certificados de otro país de la UE? Consulta las equivalencias en eCertis

Fuente oficial

Fuente: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Verifica siempre los detalles en el anuncio oficial.

Avisar de un error en este anuncio

Última verificación con TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) hace 1 hora

Ver el anuncio oficial

Lo que este comprador ha pagado antes

A partir de 30 contratos comparables adjudicados por este comprador en este sector en los ultimos 4 anos.

Importe mediano
49,3 M €
Mitad central de las adjudicaciones anteriores
3,6 M € a 173,8 M €

TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) no publica ningún importe para este anuncio, así que no tiene marca en la escala. Puede que los documentos oficiales lo indiquen.

Adjudicaciones mas recientes

Importes de adjudicacion segun los publican las fuentes oficiales. Uselos como guia, no como regla: el alcance, los lotes y la duracion varian entre contratos.

El comprador

Perfil completo del comprador

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Hungría

anuncios en el registro
318
adjudicaciones
164
adjudicados en total
2,5 mil M €

Quién gana sus contratos

Muchos proveedores
empresas distintas ganaron sus adjudicaciones
81
de las adjudicaciones fueron a los tres adjudicatarios más frecuentes
8%
de sus licitaciones indican un valor estimado
10%

Según 85 adjudicaciones con adjudicatario identificado en los últimos 3 años. Contadas por adjudicación y no por importe, porque los importes de lotes y acuerdos marco no son comparables. Concentrado: los tres adjudicatarios más frecuentes obtuvieron el 65% de las adjudicaciones o más; muchos proveedores: menos del 35% con al menos diez adjudicatarios distintos.

Competencia

ofertas por lote de media (procedimientos abiertos y restringidos)
3,6
de esos lotes recibieron una sola oferta
17%
de las adjudicaciones fueron a empresas con sede en otro país
0%

Tal como los indican los anuncios de adjudicación oficiales, en los últimos 3 años. Las ofertas por lote cuentan solo procedimientos abiertos y restringidos: en un procedimiento negociado o una adjudicación directa, una sola oferta es el propio procedimiento. El país es el que el anuncio da para el adjudicatario.

Un punto por adjudicación, en el día en que se firmó, con el tamaño de su importe. Un anillo es una adjudicación sin importe publicado.

Quién suele ganar los contratos de este comprador en este sector

Empresa Adjudicaciones Importe total adjudicado Última adjudicación
Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság; STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság; HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; 1 175,9 M € ago. 2025
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság; STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság; SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság; "S 1 70,6 M € jun. 2025
Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság; STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság; Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság; KE 1 49,3 M € mar. 2025
Belfry UT Korlátolt Felelősségű Társaság; Kelet-Magyarországi Útépítő és Forgalomtechnikai Kft.; KSZT Korlátolt Felelősségű Társaság; Paintway Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság; ROAD MAGIC Korlátolt Felelősségű Társaság; SZABADOS INVESTMENT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG; FÖUT-VONAL Forgal 1 7,3 M € mar. 2026
HÍDÉPSZOLG Híd- és Mélyépítési Mérnöki Tanácsadó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság 1 5,4 M € jun. 2025

A partir de 8 adjudicaciones con perfil de empresa vinculado en los últimos 5 años.

10 licitaciones abiertas ahora mismo

Contexto de mercado

TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) no publica ningún importe para este anuncio, así que no se puede situar entre los anuncios abiertos del sector. Puede que los documentos oficiales lo indiquen.

abiertos ahora en Trabajos de construcción
28.831
anuncio abierto mediano
853.188 €

Quién gana en este mercado

Muchos proveedores

Hungría · Trabajos de construcción

empresas distintas ganaron adjudicaciones aquí
227
de las adjudicaciones fueron a los tres adjudicatarios más frecuentes
9%
compradores adjudicaron contratos aquí
118

Según 365 adjudicaciones con adjudicatario identificado en los últimos 3 años. Contadas por adjudicación y no por importe, porque los importes de lotes y acuerdos marco no son comparables. Concentrado: los tres adjudicatarios más frecuentes obtuvieron el 65% de las adjudicaciones o más; muchos proveedores: menos del 35% con al menos diez adjudicatarios distintos.

Competencia

ofertas por lote de media (procedimientos abiertos y restringidos)
4,0
de esos lotes recibieron una sola oferta
20%
de las adjudicaciones fueron a empresas con sede en otro país
0%
de las ofertas llegaron de otro país
0%

Tal como los indican los anuncios de adjudicación oficiales, en los últimos 3 años. Las ofertas por lote cuentan solo procedimientos abiertos y restringidos: en un procedimiento negociado o una adjudicación directa, una sola oferta es el propio procedimiento. El país es el que el anuncio da para el adjudicatario.

Licitaciones similares

Abiertas ahora

Adjudicadas antes

No te pierdas ninguna licitación como esta

638 anuncios nuevos de Trabajos de construcción en Hungría en los últimos 7 días. Recibe un email cuando aparezcan anuncios nuevos. Gratis.

Crear mi alerta

8 días restantes

Abrir anuncio

Atajos de teclado

Recorre una lista sin tocar el ratón. Los atajos no actúan mientras escribes en un campo.

j
Resultado siguiente
k
Resultado anterior
Intro
Abrir el resultado
n
Página siguiente
p
Página anterior
c
Comparar este resultado
s
Añadir este resultado a la lista corta
o
Abrir el resultado en una pestaña nueva
x
Apartar este resultado
/
Buscar desde cualquier página
Ctrl K
Buscar desde cualquier página
?
Mostrar estos atajos
Esc
Cerrar

Empieza por una pregunta

Explorar por sector

Índice

Cerrar
Iniciar sesión

Idioma