Saltar al contenido
Aperlena

Francia - Servicios de recogida de residuos abandonados - Contrato de obras - Descontaminación y realización de trabajos de gestión de residuos fuera del sitio

Original France - Services de collecte des déchets sauvages - Marché de travaux - Dépollution et réalisation de travaux de gestion hors site de déchets

Abierta Anuncio de licitación Quedan 20 días
Vigilar esta licitación

Plazo el 14 oct.. Si se mueve, un email cuando el registro lo ve. Una corrección: el mismo email. Tu plan: decidir antes del 30 sep., preguntas antes del 30 sep., borrador antes del 7 oct.. Iniciar sesión

  1. Publicada
  2. Hoy
  3. Fecha límite abierta 30 días
  4. Adjudicada pendiente

Resumen

Resumen generado automáticamente

Este contrato de obras abarca la descontaminación de un emplazamiento de Francia afectado por vertidos ilegales de residuos y la gestión de residuos fuera del sitio. El adjudicatario debe realizar las tareas preparatorias y la gestión administrativa de la obra, instalar la obra, incluidos el desbroce de la zona y el acondicionamiento de pistas internas, asegurar el recinto con un cierre temporal y vigilancia, y después clasificar, acondicionar, almacenar temporalmente y evacuar los residuos de manera progresiva hacia una instalación de almacenamiento adecuada. Se exigen medidas de protección ambiental, conservación de la fauna y la flora, así como medidas de higiene y seguridad. Existe una obligación de resultado: entregar zonas completamente limpias de residuos, limpias y aseguradas, que cumplan los criterios de recepción. Se organiza una visita obligatoria al emplazamiento durante la fase de consulta.

Descripción

Le Marché a pour objet de définir les conditions juridiques, techniques et financières de la réalisation des travaux de dépollution et notamment : - Les taches préparatoires et gestion administrative du chantier ; - L'Installation de chantier et les travaux préparatoires y compris défrichement de la zone et aménagement des pistes internes; - Travaux de sécurisation (clôture temporaire, surveillance) ; - Le tri, le conditionnement, le stockage temporaire et l'évacuation à l'avancement des déchets pour élimination en installation de stockage adaptée ; - La mise en oeuvre de mesures de protection environnementale, incluant la préservation de la faune et de la flore, ainsi que les mesures d'hygiène et de sécurité relatives aux travaux. - La livraison de zones propres et sécurisées. Nonobstant le caractère estimatif des quantités indiquées au CCTP, le Titulaire est tenu d'une obligation de résultat consistant en la livraison, dans le périmètre d'intervention défini au CCTP et à l'exclusion de la zone à éviter visée à l'Article ‎9.2, de zones intégralement débarrassées des Déchets, propres et sécurisées, satisfaisant aux critères de Réception définis à l'Article ‎34. Le Titulaire est réputé avoir pris pleine connaissance du Site, des conditions locales et de toute contrainte susceptible d'affecter l'exécution des Travaux, les délais, la qualité ou les coûts, notamment à l'occasion de la visite obligatoire du Site organisée au stade de la consultation.

Fuente oficial

Fuente: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Verifica siempre los detalles en el anuncio oficial.

Última verificación con TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) hace 3 días

Más de este comprador

Perfil completo del comprador

2 licitaciones abiertas ahora mismo

Este comprador aún no tiene adjudicaciones registradas en este sector. Adjudicatarios habituales, Medio ambiente, saneamiento y limpieza - Francia

Empresa Adjudicaciones Importe total adjudicado Última adjudicación
SAUR 29 €144,3M jul. 2026
ONET SERVICES 21 €2,9M ago. 2026
ATALIAN PROPRETE 20 €9,9M sep. 2026
SEVEL SERVICES 19 871.455 € jul. 2026
PAPREC FRANCE 17 €80,0M ago. 2026

A partir de 2876 adjudicaciones con perfil de empresa vinculado en los últimos 2 años.

Licitaciones similares

Contexto de mercado

Licitación abierta media · Medio ambiente, saneamiento y limpieza
9.089.988 €
5.379 abiertas ahora en Europa
Historial del comprador en Aperlena
2 anuncios registrados · 0 adjudicados

No te pierdas ninguna licitación como esta

207 anuncios nuevos de Medio ambiente, saneamiento y limpieza en Francia en los últimos 7 días. Recibe un email cuando aparezcan anuncios nuevos. Gratis.

Crear mi alerta

20 días restantes

Fuente

Atajos de teclado

Recorre una lista sin tocar el ratón. Los atajos no actúan mientras escribes en un campo.

j
Resultado siguiente
k
Resultado anterior
Intro
Abrir el resultado
n
Página siguiente
p
Página anterior
c
Comparar este resultado
s
Añadir este resultado a la lista corta
/
Ir al cuadro de búsqueda
?
Mostrar estos atajos
Esc
Cerrar