Saltar al contenido
Aperlena

TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) verificado hace 21 horas Anuncio de licitación

Chequia - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección - DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO KOPECKÉHO SADY 10, PLZEŇ

Original Česko - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K CELKOVÉ OPRAVĚ OBJEKTU KOPECKÉHO SADY 10, PLZEŇ

Abierta Chequia Jihozápad Servicios de arquitectura e ingeniería

Órgano de contratación Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

36 días restantes

Datos clave

Cierra
10:00 (UTC+1)
Importe estimado
425.201 €
convertido desde CZK
Procedimiento
Procedimiento abierto
  1. Publicada
  2. Hoy
  3. Fecha límite abierta 40 días
  4. Adjudicada pendiente

Plazo para ofertar

40 días desde la publicación hasta el plazo

Duración habitual

Los anuncios de este tipo (Chequia, procedimiento abierto, por encima del umbral de la UE) dan una mediana de 31 días, la mitad entre 28 y 34 días, según 20.520 anuncios de los dos últimos años.

Ver el anuncio oficial Vigilar esta licitación

Si cambia el plazo o se corrige el anuncio, te escribimos. Iniciar sesión

Resumen

Resumen generado automáticamente

El contrato comprende servicios de proyecto e ingeniería para la rehabilitación integral de un edificio situado en Kopeckého sady 10, Plzeň (Chequia). El proveedor elaborará la documentación de proyecto para la autorización del proyecto (DPZ) y la documentación para la ejecución de la obra (DPS), que servirá asimismo para la licitación y selección del contratista, incluido un despiece de trabajos, suministros y servicios con medición. El alcance incluye la preparación previa (levantamientos, estudios, sondeos y dictámenes), el seguimiento y la actualización continua de los costes de inversión previstos, la realización de una inspección restauradora, un plan detallado de organización de la obra, un calendario marco y la completa actividad de ingeniería, incluida la obtención de permisos y la asistencia en la selección del contratista. También se incluye la supervisión del proyectista durante la construcción.

Descripción

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí projektových a inženýrských služeb spočívajících ve vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), přičemž DPS bude současně sloužit jako dokumentace pro zadání a výběr zhotovitele stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí předmětu plnění je rovněž předprojektová příprava nezbytná pro řádné zpracování projektové dokumentace (zaměření, průzkumy, sondy, posouzení, ...). Dále sledování a průběžná aktualizace předpokládaných investičních nákladů stavby, zajištění restaurátorského průzkumu, zpracování podrobného plánu organizace výstavby, návrh rámcového harmonogramu realizace stavby a zajištění kompletní inženýrské činnosti (zajištění povolení záměru, obstarání veškerých stanovisek, vyjádření, součinnost při výběru dodavatele stavby, ...). Součástí plnění je i výkon dozoru projektanta v průběhu výstavby. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky uveden v zadávací dokumentaci a v závazném návrhu smlouvy o dílo (součást zadávací dokumentace). Základní předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 8 000 000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně vyhrazené změny závazku činí 10 400 000 Kč bez DPH.

¿Licitamos o no?

Seis preguntas antes de comprometer a un equipo. Debajo de cada una, lo que el registro sabe de ella. Las respuestas son tuyas.

  1. A tu favor:

    ¿Cumplimos todos los requisitos de solvencia?

    Procedimiento abierto: cualquier proveedor interesado puede presentar oferta.

    Por encima del umbral europeo: abierta a empresas de cualquier país de la UE.

  2. Lo decides tú:

    ¿Podemos ejecutarlo con el equipo que tenemos?

    Estimado en 425.201 €.

  3. Lo decides tú:

    ¿Tenemos dos referencias comparables?

    Los trabajos comparables están en Servicios de arquitectura e ingeniería.

  4. A tu favor:

    ¿Da tiempo a preparar una oferta seria?

    Quedan 36 días, 26 de ellos laborables.

  5. Lo decides tú:

    ¿Queda margen al precio probable de adjudicación?

    En este país este tipo de contrato se suele adjudicar por entre 23.660 € y 434.167 €.

  6. Lo decides tú:

    ¿Conocemos a este órgano de contratación?

    El registro no tiene nada sobre esto. Los documentos oficiales sí.

¿Puedo presentarme?

  • Procedimiento abierto: cualquier proveedor interesado puede presentar oferta. Por encima del umbral europeo: abierta a empresas de cualquier país de la UE.
  • El anuncio está redactado en checo.
  • ¿Certificados de otro país de la UE? Consulta las equivalencias en eCertis

Fuente oficial

Fuente: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Verifica siempre los detalles en el anuncio oficial.

Avisar de un error en este anuncio

Última verificación con TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) hace 21 horas

Precio de adjudicación esperado

adjudicación probable para este anuncio, según su valor estimado publicado de 425.201 €
242.365 € a 416.697 €

Las adjudicaciones comparables en este país y sector quedaron en una mediana del 79% de su valor estimado publicado, la mitad entre el 57% y el 98%, según 895 adjudicaciones de los últimos 3 años.

Cada adjudicación se compara con el valor estimado de los mismos lotes, sin acuerdos marco. Un valor estimado publicado puede incluir prórrogas y modificaciones previstas, así que una adjudicación por debajo no siempre es una baja.

Lo que paga este mercado

El comprador tiene muy pocas adjudicaciones propias en este sector, así que este es el rango de las últimas 2.000 adjudicaciones de Servicios de arquitectura e ingeniería en Chequia.

Este anuncio
425.201 €
Importe mediano
121.906 €
Mitad central de las adjudicaciones anteriores
23.660 € a 434.167 €

La estimación está dentro del rango habitual.

Importes de adjudicacion segun los publican las fuentes oficiales. Uselos como guia, no como regla: el alcance, los lotes y la duracion varian entre contratos.

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

Chequia

Este comprador aún no tiene adjudicaciones registradas en este sector. Adjudicatarios habituales, Servicios de arquitectura e ingeniería - Chequia

Empresa Adjudicaciones Importe total adjudicado Última adjudicación
SMMS Projekt s.r.o. 35 2,1 M € sep. 2026
AGROPLAN, spol. s r.o. 34 3,3 M € jul. 2026
SAFETY PRO s.r.o. 29 4,8 M € ago. 2026
XP invest, s.r.o. 28 985.825 € sep. 2026
Dopravoprojekt Brno a.s.; PUDIS a.s.; GeoTec-GS, a.s.; IPSUM CZ s.r.o.; KOMOVIA s.r.o.; DS engineering PLUS, a.s. 25 3,2 M € jul. 2026

A partir de 2945 adjudicaciones con perfil de empresa vinculado en los últimos 2 años.

Contexto de mercado

Mayor que el 47% de los anuncios abiertos de Servicios de arquitectura e ingeniería en Europa.

abiertos ahora en Servicios de arquitectura e ingeniería
20.607
anuncio abierto mediano
490.851 €

Quién gana en este mercado

Muchos proveedores

Chequia · Servicios de arquitectura e ingeniería

empresas distintas ganaron adjudicaciones aquí
1.192
de las adjudicaciones fueron a los tres adjudicatarios más frecuentes
3%
compradores adjudicaron contratos aquí
372

Según 2.945 adjudicaciones con adjudicatario identificado en los últimos 3 años. Contadas por adjudicación y no por importe, porque los importes de lotes y acuerdos marco no son comparables. Concentrado: los tres adjudicatarios más frecuentes obtuvieron el 65% de las adjudicaciones o más; muchos proveedores: menos del 35% con al menos diez adjudicatarios distintos.

Competencia

ofertas por lote de media (procedimientos abiertos y restringidos)
4,2
de esos lotes recibieron una sola oferta
22%
de las adjudicaciones fueron a empresas con sede en otro país
1%
de las ofertas llegaron de otro país
2%

Tal como los indican los anuncios de adjudicación oficiales, en los últimos 3 años. Las ofertas por lote cuentan solo procedimientos abiertos y restringidos: en un procedimiento negociado o una adjudicación directa, una sola oferta es el propio procedimiento. El país es el que el anuncio da para el adjudicatario.

Licitaciones similares

Abiertas ahora

Adjudicadas antes

No te pierdas ninguna licitación como esta

2.629 anuncios nuevos de Servicios de arquitectura e ingeniería en Chequia en los últimos 7 días. Recibe un email cuando aparezcan anuncios nuevos. Gratis.

Crear mi alerta

36 días restantes

Abrir anuncio

Atajos de teclado

Recorre una lista sin tocar el ratón. Los atajos no actúan mientras escribes en un campo.

j
Resultado siguiente
k
Resultado anterior
Intro
Abrir el resultado
n
Página siguiente
p
Página anterior
c
Comparar este resultado
s
Añadir este resultado a la lista corta
o
Abrir el resultado en una pestaña nueva
x
Apartar este resultado
/
Buscar desde cualquier página
Ctrl K
Buscar desde cualquier página
?
Mostrar estos atajos
Esc
Cerrar

Índice

Cerrar
Iniciar sesión

Idioma