Saltar al contenido
Aperlena

Bélgica - Obras de construcción - Construcción de la estación depuradora de Strée

Original Belgique - Travaux de construction - Construction de la Station d'épuration de Strée

Abierta Anuncio de licitación Quedan 66 días
Vigilar esta licitación

Plazo el 25 nov.. Si se mueve, un email cuando el registro lo ve. Una corrección: el mismo email. Tu plan: decidir antes del 11 nov., preguntas antes del 11 nov., borrador antes del 18 nov.. Iniciar sesión

  1. Publicada
  2. Hoy
  3. Fecha límite abierta 78 días
  4. Adjudicada pendiente

El Veredicto Aperlena

Carrera abierta

Ningún proveedor domina: 5 empresas distintas se han llevado los últimos 6 contratos comparables de este comprador en 5 años. Es una carrera realmente abierta.

Basado en 6 adjudicaciones comparables de este comprador en este sector durante 5 años. Cada veredicto se registra antes del resultado y se contrasta con el anuncio de adjudicación. Cómo nos puntuamos.

Resumen

Resumen generado automáticamente

Contrato de obras para la recogida de aguas residuales urbanas de la cuenca hidrográfica del Sambre y la construcción de la estación depuradora de Strée. El comprador exige los estudios, los planos, la realización y la puesta en servicio de una estación de tratamiento de aguas residuales domésticas con una capacidad administrativa equivalente a 1.125 habitantes, para depurar las aguas de la entidad de Strée, en el municipio de Beaumont. La instalación se ubicará en el territorio del municipio de Thuin, en zona agrícola con riesgo bajo de inundación. El contratista también debe obtener permisos, elaborar inventarios antes y después de las obras y preparar la documentación final. Se aplican cláusulas antidumping sociales con penalizaciones importantes y se debe adjuntar una declaración jurada a la oferta. No se indican valor estimado ni plazo.

Descripción

Marché de travaux : Collecte des eaux urbaines résiduaires du bassin hydrographique de la Sambre. Construction de la station d’épuration de Strée. Le marché a pour objet premier les études, l'établissement des plans, la réalisation, la mise en service d'une station de traitement d’eaux usées domestiques, d’une capacité administrative équivalente à 1 125 EH pour l’épuration des eaux usées de l’entité de Strée dans la commune de Beaumont. L’implantation se fera sur le territoire de la commune de Thuin. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. Outre les études, les plans d'exécution, la réalisation et la mise en service de l’installation, l'entreprise a pour objet l'établissement des documents, autorisations, permis, prestations, fournitures, essais nécessaires à l'exécution des travaux, l'établissement d'un état des lieux avant et après travaux, dressé en présence du pouvoir adjudicateur ainsi que la réalisation des dossiers « après travaux » tels que décrit dans les clauses techniques. Les travaux sont situés en zone agricole soumise à aléa d’inondation faible par débordement. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges.

Fuente oficial

Fuente: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Verifica siempre los detalles en el anuncio oficial.

Última verificación con TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) hace 4 días

Más de este comprador

Perfil completo del comprador

3 licitaciones abiertas ahora mismo

Quién suele ganar los contratos de este comprador en este sector

Empresa Adjudicaciones Importe total adjudicado Última adjudicación
SM BALTEAU - WANTY 2 €22,4M jul. 2026
RETRIVAL; SOTRELCO; RENOVATION DE.CONSTRUCTION; Entreprises générales Louis Duchene; COLLIGNON ENG. 1 €7,1M feb. 2026
TRADECO BELGIUM 1 €1,7M abr. 2026
COLAS BELGIUM 1 966.239 € may. 2026
LEXAR TECHNICS 1 479.546 € feb. 2026

A partir de 6 adjudicaciones con perfil de empresa vinculado en los últimos 5 años.

Lo que este comprador ha pagado antes

A partir de 6 contratos comparables adjudicados por este comprador en este sector en los ultimos 4 anos.

€1,1M
Cuartil inferior
€4,0M
Importe mediano
€6,9M
Cuartil superior

Adjudicaciones mas recientes

Importes de adjudicacion segun los publican las fuentes oficiales. Uselos como guia, no como regla: el alcance, los lotes y la duracion varian entre contratos.

Licitaciones similares

Contexto de mercado

Licitación abierta media · Trabajos de construcción
33.193.450 €
31.089 abiertas ahora en Europa
Historial del comprador en Aperlena
17 anuncios registrados · 8 adjudicados
33.087.767 € en contratos adjudicados

No te pierdas ninguna licitación como esta

68 anuncios nuevos de Trabajos de construcción en Bélgica en los últimos 7 días. Recibe un email cuando aparezcan anuncios nuevos. Gratis.

Crear mi alerta

66 días restantes

Fuente

Atajos de teclado

Recorre una lista sin tocar el ratón. Los atajos no actúan mientras escribes en un campo.

j
Resultado siguiente
k
Resultado anterior
Intro
Abrir el resultado
n
Página siguiente
p
Página anterior
c
Comparar este resultado
s
Añadir este resultado a la lista corta
/
Ir al cuadro de búsqueda
?
Mostrar estos atajos
Esc
Cerrar